2025年一级建造师考试《建设工程项目管理》易错易考300题-第三章试题
京疆援培注册一级建造师考试频道在分析考试大纲，总结历年考试真题的基础上，携手名师对2025年注册一级建造师考试难点、要点和重要考点进行研究，针对一级建造师考试各科目整理出了易错易考300题的内容，京疆援培小编在这里跟考生分享2025年注册一级建造师考试《建设工程项目管理》易错易考300题 - 第3章建设工程招标投标与合同管理的试题内容，供考生备考学习之用。
2025年一级建造师考试《建设工程项目管理》易错易考300题-第3章建设工程招标投标与合同管理试题
第3章建设工程招标投标与合同管理
一、单选题
1.根据《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建[2022]183号），政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的（）。
A.70%
B.80%
C.85%
D.90%
2.招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是（）。
A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果
B.招标人有权免费使用未中标人的设计成果
C.应由中标人与未中标人协商使用其设计成果的许可和费用
D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用未中标人的设计成果
3.招标人最迟应在书面合同签订后（）日内退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.5
B.7
C.10
D.14
4.紧急工程（如灾后恢复工程）由于工期紧迫，通常采用的合同计价方式是（）。
A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.目标成本合同
5.根据《标准施工招标文件》，在组织现场踏勘时，做法正确的是（）。
A.招标人应对投标人提出的各种问题进行详细解答
B.投标人应自行负责踏勘现场过程中的一切费用及风险
C.踏勘现场只能由招标人单方面进行，投标人不得参加
D.现场踏勘中招标人介绍的内容将作为工程实施的具体要求
6.下列不同合同计价方式中，建设单位不易进行造价控制的是（）。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加浮动酬金合同
D.目标成本加奖罚合同
7.关于施工招标资格审查方式的说法，正确的是（）。
A.公开招标和邀请招标都采用资格预审
B.公开招标和邀请招标都采用资格后审
C.资格审查方式可由评标委员会确定
D.公开招标和邀请招标分别采用资格预审和资格后审
8.有关评标委员会的规定，说法错误的有（）。
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会由招标代理机构负责组建
9.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件。
A.7
B.14
C.21
D.28
10.下列投标报价策略中，（）属于恰当使用不平衡报价方法。
A.适当降低早结算项目的报价
B.适当提高晚结算项目的报价
C.适当提高预计未来会增加工程量的项目单价
D.适当提高工程内容说明不清楚的项目单价
11.施工合同采用不同的计价方式，合同双方的义务和责任就不同，各自承担的风险也不尽相同，施工单位承担风险最大的是（）。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
12.根据《标准施工招标文件》，监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.10
C.14
D.28
13.根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法必须进行招标的项目，其（）应当报项目审批核准。
A.招标范围、招标文件、招标组织形式
B.招标范围、招标文件、招标方式
C.招标范围、招标方式、招标组织形式
D.招标方式、招标组织形式、招标代理机构
14.采用经评审的最低投标价法进行施工评标时，经评审的投标价相等时，应以（）的优先。
A.施工组织的设计得分高
B.施工方案的得分高
C.施工项目经理得分高
D.投标报价低
15.施工投标文件经过编制完成后，下列关于投标文件校对的说法中正确的是（）。
A.工程总报价无须进行多次校对
B.合理化建议至少由两人各自分别校对一遍
C.校对完后无需交由相关负责人审核
D.校对仅需关注文字表述，不必检查页码错误
16.成本加酬金合同由于在签订合同时，建设单位无法为施工单位提供据以报价的详细资料，因而在合同中只能约定酬金计取方式，成本由建设单位实报实销，导致建设单位难以控制造价，其中难度最大的是（）。
A.成本加固定百分比酬金
B.成本加固定酬金
C.成本加浮动酬金
D.目标成本加奖罚
17.建设单位通常会综合考虑各种因素来选择合同计价方式，以下说法正确的是（）。
A.在同一施工合同中采用不同的计价方式，是建设单位和施工单位合理分担施工风险的有效办法
B.对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，不能选择总价合同
C.对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程，不宜采用单价合同，应选择成本加酬金合同
D.对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的，不宜采用固定总价合同，而应选用单价合同
18.施工投标人应按施工招标文件的要求编制投标文件，下列有关说法正确的是（）。
A.投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，可增加附加条件
B.投标文件的编制应突出专业性，而且要有针对性
C.商务标书主要包括工程报价、优惠条件、施工组织设计、对合同条款的确认等内容
D.施工投标文件在招标文件载明的地点递交招标人，招标人检查后对其进行密封
19.关于保本竞标法的描述，不正确的是（）。
A.不考虑利润的报价方法
B.适用于缺乏竞争优势的施工单位
C.适用于工程项目分期建设，首期工程以高价获得
D.可以帮助施工单位维持生存，渡过困难期
20.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清和说明，招标人应在提交资格预审申请文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。
A.2
B.3
C.5
D.15
21.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，必须由劳务分包人办理并支付保险费用的是（）。
A.为从事危险作业的职工办理意外伤害险
B.为租赁使用的施工机械设备办理保险
C.为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险
D.为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险
22.根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是（）。
A.发包人应在作出索赔处理答复后28天内完成赔付
B.监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证
C.监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内
D.发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书
23.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0213，下列关于劳务作业计量与支付的说法正确是（）。
A.约定不同工种劳务的计时单价时，每月上报确认的工时
B.承包人收到结算资料后14天内核实
C.全部工作完成，经承包人认可后7天内，劳务分包提交完整结算资料
D.约定不同工作成果的计件单价时，每周上报确认的工程量
24.工程总承包招标与施工招标相比，两者存在差异的是（）。
A.招标程序
B.中标通知书格式
C.价格清单组成
D.评标方法
25.某工程施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的，最适宜采用的合同计价方式是（）。
A.固定单价合同
B.可调单价合同
C.成本加酬金合同
D.固定总价合同
26.关于总价合同的说法，错误的是（）。
A.总价合同可分为固定总价合同和可调总价合同
B.固定总价合同中承包单位需要承担合同履行中的主要风险
C.可调总价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预计因素较多的大型工程
D.采用票据价格调整法对合同总价进行调整时，承包单位依据实际采购票据和用量，向建设单位实报实销与报价单中所报基价的差额部分
27.根据《标准施工招标文件》规定，招标人应按（）说明时间和地点召开投标预备会。
A.招标公告
B.投标人须知
C.资格预审公告
D.投标邀请书
28.关于承包人的环境保护责任，以下说法正确的是（）。
A.环保工作内容无需报送监理人审批
B.承包人对施工废弃物处理无任何责任
C.承包人须对堆放施工废弃物造成的环境影响负责
D.承包人不必对饮用水源进行定期监测
29.下列关于材料采购合同管理的说法不正确的是（）。
A.买方审核质量保证期届满证书无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款
B.履约保证金自合同生效之日起生效，在合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28日后失效
C.迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%
D.卖方对材料进行包装，买方需要将包装物退还给卖方
30.根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。
A.预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%
B.预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%
C.预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%
D.预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的80%
31.施工招标准备阶段需要进行招标策划，下列有关说法错误的是（）。
A.划分施工标段时应考虑工程特点、对工程造价的影响、承包单位专长的发挥、工地管理及建设资金、设计图纸供应等因素
B.施工承包有施工总承包、平行承包、联合体承包、合作体承包等模式
C.施工合同计价方式可分为总价方式、单价方式和成本加酬金方式
D.同一施工合同应采用同一计价方式，不应采用不同计价方式
32.根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，（）应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，（）承担全部试运行费用。
A.发包人，承包人
B.监理人，发包人
C.监理人，承包人
D.承包人，承包人
33.决定保险成本的最主要因素是（）。
A.服务质量
B.安全可靠性
C.保险费率
D.赔付金额
34.根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是（）。
A.增加的费用和工期延误由监理人承担
B.增加的费用和工期延误由承包人承担
C.增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担
D.增加的费用和工期延误由发包人承担
35.当采用不平衡报价法时，招标文件要求投标人对工程量大的项目报“综合单价分析表”投标时，可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得（）一些，而材料费报得（）一些。
A.高，低
B.低，低
C.高，高
D.低，高
36.发生承包人违反合同约定的情况时，处理方法正确的是（）。
A.发包人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知
B.发包人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，监理人可向承包人发出解除合同通知
C.监理人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知
D.监理人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，监理人可向承包人发出解除合同通知
37.国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》，适用于工期不超过（）
个月，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。
A.6
B.12
C.18
D.24
38.某招标工程的招标控制价为1.6亿，某投标人报价为1.55亿，经修正计算性错误后以1.45亿的报价中标，则该承包人的报价浮动率为（）。
A.9.375%
B.3.125%
C.9.355%
D.9.677%
39.关于建筑工程一切险的说法正确的是（）。
A.建筑工程一切险以发包人和承包人的共同名义投保
B.发包人投保建筑工程一切险
C.保险期限是从投保之日起直至工程验收之日止
D.建筑工程一切险的责任范围不包括工程标的有形财产的损失和相关费用的损失
40.根据《标准施工招标文件》关于暂停施工的说法，正确的是（）。
A.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
B.发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的安全保障
C.施工中出现意外情况需要暂停施工的，所有责任由发包人承担
D.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润
41.下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是（）。
A.投标担保
B.支付担保
C.履约担保
D.预付款担保
42.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。
A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人
B.承包人应在申请竣工试验前提交暂行操作和维修手册
C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行
D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书
43.根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由（）承担。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.主管部门
44.根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在规定时间内向卖方支付合同价格的（）结清款。
A.10%
B.5%
C.3%
D.2%
45.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以（）为开工日期。
A.实际进场施工时间
B.开工通知载明的开工日期
C.协商确定的时间
D.开工条件具备的时间
46.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（）。
A.2%
B.5%
C.10%
D.3%
47.《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指（）。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人为完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用
D.清单价格费用的总和为合同价格
48.根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。
A.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
B.按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
C.按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
D.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔
49.风险因素发生的概率（P）为大（H），风险损失量（O）为中（M），此时按风险等级为（）。
A.小（L）
B.中等（M）
C.大（H）
D.很大（VH）
50.根据《标准设备采购招标文件》买卖双方约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。
A.装在设备制造厂的运输工具上
B.施工场地设备安装部位
C.运至施工场地运输工具的车面
D.施工场地的安装作业面
51.对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是（）。
A.因设计错误引起的工程损失
B.维修保养的费用
C.因意外事故导致爆炸造成的工程损失
D.非外力原因引起的机械装置损坏
52.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款
53.某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略为（）。
A.风险减轻
B.风险规避
C.风险自留
D.风险转移
54.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项合同原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主原因实际工程量变为1500m3，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9，不考虑其他因素，则该工程的结算款应为（）元。
A.36625
B.35000
C.33750
D.32875
55.在进行保险索赔时，以下（）不是必须提供的索赔证明。
A.保险单
B.工程承包合同
C.施工日志
D.事故检验人出具的鉴定报告
56.根据《标准施工招标文件》，下列关于争议的解决方式的说法正确的是（）。
A.争议评审组由经济、技术层面的专家组成
B.双方接受评审意见的，由监理人拟定协议，经双方签字后遵照执行
C.双方不接受评审意见的，收到评审意见后7天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方
D.仲裁或诉讼结束前应暂按专业监理工程师的确定执行
57.对难以控制的风险向保险公司投保是（）的一种措施。
A.风险规避
B.风险减轻
C.风险转移
D.风险自留
58.关于风险评价的说法，正确的是（）。
A.风险等级为小的风险因素是可忽略的风险
B.风险等级为中等的风险因素是可接受风险
C.风险等级为大的风险因素是不可接受风险
D.风险等级为很大的风险因素是不希望有的风险
二、多选题
1.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，下列工作中，属于分包人的工作有（）。
A.对分包工程进行深化设计、施工、竣工和保修
B.负责已完成分包工程的成品保护工作
C.向监理人提供进度计划和进度统计报表
D.向承包人提交详细的施工组织设计
E.直接履行监理工程师的工作指令
2.施工投标文件通常包括（）内容。
A.技术标书
B.商务标书
C.投标函及其他有关文件
D.投标邀请书
E.投标人须知前附表
3.在可调总价合同中，可以用于调整合同价格的方法有（）
A.文件证明法
B.竣工结算法
C.票据价格调整法
D.公式调价法
E.索赔协商法
4.下列选项中，属于工程总承包招标文件内容的是（）。
A.合同条款及格式
B.发包人要求
C.发包人提供的资料
D.投标文件格式
E.技术标准和要求
5.下列关于不平衡报价法的说法，正确的有（）。
A.前期措施费、基础工程、土石方工程等，可以适当降低报价
B.预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价
C.工程内容说明不清楚的，则可降低一些单价
D.投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得高一些，而材料费报得低一些
E.单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时，宜报低价
6.根据《标准施工招标文件》，承包人向监理人报送竣工验收申请报告时，工程应具备的条件有（）。
A.已按合同的约定和份数备齐符合要求的竣工资料
B.已经完成合同内的全部单位工程及有关工作，并符合合同要求
C.已按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的甩项工程及缺陷修补工作
D.工程项目的试运行完成并形成完整的资料清单
E.已按监理人要求编制了缺陷责任期内的修补工作清单及施工计划
7.在专业分包合同中，双方约定可对合同价款进行调整的因素有（）。
A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
B.承包人承担的损失超过其承受能力
C.工程造价管理部门公布的价格调整
D.一周内承包人原因停电造成的停工累计达到8小时
E.一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到7小时
8.设计施工总承包合同文件中承包人建议书的内容有（）。
A.工程设计方案说明
B.设备方案说明
C.工程范围
D.工艺要求
E.分包方案
9.在成本加酬金合同的类型中，有利于鼓励施工单位降低成本和缩短工期，并且建设单位和施工单位都不会承担太大风险的是（）。
A.成本加固定百分比酬金合同
B.成本加固定酬金合同
C.成本加浮动酬金合同
D.目标成本加奖罚合同
E.可调总价合同
10.资格预审申请文件应按要求递交，下列情形招标人将不予受理的是（）。
A.未按要求的格式编制和装订
B.未按要求密封和加写标记
C.逾期送达
D.未送达指定地点
E.未附法定代表人的身份证明
11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于不可抗力后果承担的说法，正确的有（）。
A.承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担
B.永久工程损失由发包人承担
C.承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担
D.承包人施工机械损坏由发包人承担
E.发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担
12.关于合同进度计划修订的说法正确的有（）。
A.只有承包人可以提出修订合同进度计划的申请
B.监理人也可以直接指示承包人修订合同进度计划
C.监理人批复合同进度计划需要获得发包人的同意
D.监理人在收到修订申请后，无需在规定期限内给予回复
E.工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人应提交修订申请报告
13.对投标人资格预审申请文件的审查分为初步审查和详细审查两个环节，以下内容属于详细审查标准的是（）。
A.是否具备有效的营业执照、安全生产许可证
B.联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人
C.资格预审申请文件证明材料是否齐全有效
D.申请人的资质等级是否符合申请人须知中要求的条件
E.申请人的财务状况、类似项目业绩是否符合申请人须知中要求的条件
14.关于固定总价合同，以下（）情形适宜使用这种合同形式。
A.工程规模大，技术复杂
B.施工图设计文件齐全，合同范围明确
C.施工工程量大，且工期超过1年
D.技术不太复杂的中小型工程
E.工程量小，工期短于1年
15.工程施工招标的开标记录表应记录的内容有（）。
A.投标人资质
B.投标保证金的递交情况
C.履约保证金
D.投标报价
E.质量目标
16.根据《标准施工招标文件》，在履行合同过程中，由于发包人（）造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
A.因合同中某项工作质量未达标准，要求暂停施工
B.增加合同工作内容
C.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
D.迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的
E.提供图纸延误
17.下列关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审有一项不符合招标文件规定的评审标准时，将作废标处理
C.招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，经招标人同意，可作为评标依据
D.采用综合评估法，综合评分相等时由招标人自行确定
E.评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告
答案与解析
一、单选题
1.【答案】B
【解析】政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的
80%。
2.【答案】B
【解析】招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附
表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果等。
3.【答案】A
【解析】招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金
及银行同期存款利息。
4.【答案】C
【解析】对于紧急工程，要求尽快开工且工期较紧，可能没有施工图纸，施工单位无法报出
合理价格，故采用成本加酬金合同较为合适。
5.【答案】B
【解析】本题考查的是招标程序。
A错误，招标人在组织现场踏勘时，并不对投标人提出的有关问题作进一步说明，以免干扰
投标人的判断。
B正确，投标人须知前附表规定组织踏勘现场时，投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标
人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
C错误，招标人组织投标人进行现场踏勘，投标人有权利参加。
D错误，招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关周边环境情况，仅供投标人在编制投标
文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
6.【答案】C
【解析】当采用成本加浮动酬金合同时，建设单位不易进行造价控制。
7.【答案】D
【解析】招标公告适用于进行资格预审的公开招标。
投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标。综上，本题应选D。
8.【答案】D
【解析】本题考查的是招标程序。D错，招标人应负责组建评标委员会。
9.【答案】A
【解析】设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后
7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。
10.【答案】C
【解析】选项A、B错误，能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）
可以适当提高报价，以利资金周转，提高资金时间价值。后期工程项目（如设备安装、装饰
工程等）的报价可适当降低。
选项C正确，经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价，这样在最终
结算时可多盈利；而对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价，这样在工程结算时
不会有太大损失。
选项D错误，设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以提高单价；而工程内容说
明不清楚的，则可降低一些单价，在工程实施阶段通过索赔再寻求提高单价的机会。
11.【答案】A
【解析】可调总价合同是指在固定总价合同的基础上，因合同履行过程中市场价格变动、工
程变更及其他工程条件变化而使工程成本增加时，可按合同约定对合同总价进行调整的计价
方式。因此总价合同中采用可调总价合同时，施工单位的风险相对较小。
综上，本题应选A。
12.【答案】A
【解析】监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。
13.【答案】C
【解析】按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招
标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。
14.【答案】D
【解析】经评审的最低投标价法是指评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据
招标文件规定的量化因素及量化标准进行价格折算，形成“标价比较表”，载明投标人的投
标报价及经评审的最终投标价。然后按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，
或根据招标人授权直接确定中标人。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价
也相等的，由招标人自行确定。
综上，本题应选D。
15.【答案】B
【解析】A选项错误，B选项正确。对于较为关键的内容，如工程总报价、合理化建议等，
至少应由两人各自分别校对一遍；
C选项错误，特殊重大工程项目，在校对完后需要再交由相关负责人审核；
D选项错误，校对不仅仅关注文字表述，还包括漏页、页码错误等。
16.【答案】A
【解析】
17.【答案】A
【解析】选项A正确，在同一施工合同中采用不同的计价方式，是建设单位和施工单位合理
分担施工风险的有效办法。
选项B错误，对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，可选择总
价合同；对于实际工程量与预计工程量可能有较大出入的工程，应优先选择单价合同。
选项C错误，对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程，可选择单价合同或成本加
酬金合同。
选项D错误，对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏
经验，又无国家标准的，不宜采用固定总价合同，而应选用成本加酬金合同。
18.【答案】B
【解析】选项A错误，施工投标人应按施工招标文件的要求编制投标文件，投标文件应对招
标文件提出的实质性要求和条件作出响应，一般不带任何附加条件，否则会导致废标。
选项B正确，施工投标文件的编制应遵循以下原则：
（1）突出专业性，而且要有针对性。
（2）保证可行性，而且要经济合理。
（3）注重规范性，而且要凸显重点。
选项C错误，技术标书主要是指施工组织设计，商务标书主要包括工程报价、优惠条件、对
合同条款的确认等内容。
选项D错误，施工投标文件由投标人自己进行密封，密封袋封口后，需要按招标文件要求加
盖投标人公章，并由投标人法定代表人签名或盖章。密封的施工投标文件可在投标截止日前
在招标文件载明的地点递交招标人。
19.【答案】C
【解析】选项C不正确，因为保本竞标法通常是以低价获得首期工程，而不是以高价。选项
AB和D描述的都是保本竞标法的特点或适用情境。
20.【答案】B
【解析】澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应在提交资格预审
申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足
3日的，招标人应顺延提交资格预审申请文件的截止时间。综上，本题应选B。
21.【答案】A
【解析】劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人
员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
22.【答案】A
【解析】本题考查的是索赔管理。
A对，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。
B错，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人
的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
C错，监理人应按总监理工程师与合同当事人商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，
并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复
承包人。
D错，发包人在承包人接受最终结清付款证书后不再接受任何索赔通知书。
23.【答案】B
【解析】本题考查的是劳务分包合同管理。
A错误，约定不同工种劳务的计时单价时，每日上报确认的工时。
C错误，全部工作完成，经承包人认可后14天内，劳务分包提交完整结算资料。
D错误，约定不同工作成果的计件单价时，每月（或旬、日）上报确认的工程量。
24.【答案】C
【解析】本题考查的是工程总承包招标要求。
工程总承包招标文件要求编制的价格清单所包含的内容与施工投标报价的内容有所不同，工
程总承包招标文件要求编制的价格清单还包括勘察设计费等内容。
25.【答案】C
【解析】对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，
又无国家标准的，不宜采用固定总价合同，而应选用成本加酬金合同。
26.【答案】C
【解析】选项A说法正确，根据合同总价是否可调，总价合同又可分为固定总价合同和可调
总价合同。
选项B说法正确，采用固定总价合同形式，承包单位要考虑承担合同履行中的主要风险，因
此在投标时会报较高价格。
选项C说法错误，单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预计因素
较多的大型工程。
选项D说法正确，票据价格调整法是指在合同履行过程中，承包单位依据实际采购票据和用
量，向建设单位实报实销与报价单中所报基价的差额部分。
题干要求选择错误选项。
27.【答案】B
【解析】投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人应按投标人须知前附表规定的时
间和地点召开投标预备会。
投标人须知包括前附表、正文和附表三部分。
综上，本题应选B。
28.【答案】C
【解析】本题考查的是施工安全与环境保护。
A项错误，承包人编制的施工环保措施计划需要报送监理人审批。
B项错误，承包人需要负责施工废弃物的有序堆放与处理。
C项正确，承包人需要对其施工废弃物处理不当造成的环境影响承担责任。
D项错误，承包人需要按照国家标准定期监测饮用水源，防止污染。
29.【答案】D
【解析】本题考查的是材料采购合同管理。
D错误，卖方对材料进行包装，买方不需要将包装物退还给卖方。
30.【答案】C
【解析】发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费
总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。
31.【答案】D
【解析】选项A说法正确，划分施工标段时，应考虑的因素包括：工程特点、对工程造价的
影响、承包单位专长的发挥、工地管理及建设资金、设计图纸供应等。
选项B说法正确，施工承包模式有施工总承包、平行承包、联合体承包、合作体承包等。
选项C说法正确，施工合同计价方式可分为三种：总价方式、单价方式和成本加酬金方式。
选项D说法错误，建设单位可综合考虑工程复杂程度、工程设计深度、施工技术先进程度、
施工工期紧迫程度等因素，选取不同的合同计价方式或在同一施工合同中针对不同工程部位
组合采用不同计价方式。
32.【答案】D
【解析】承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，承包人承担全部试运行
费用。
33.【答案】C
【解析】选项AB虽然在选择保险人时需要考虑的因素，但并非决定保险成本的最主要因素。
选项D赔付金额虽然影响保险公司的成本，但不是投保人考虑的保险成本决定因素。
34.【答案】D
【解析】工程隐蔽部位覆盖前的检查：
（1）通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检
查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检
查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认
质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
（2）监理人未到场检查
监理人未按约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并
作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按约定重
新检查。
（3）监理人重新检查
承包人按上述的（1）、（2）覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人
对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢
复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期
延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和
（或）工期延误由承包人承担。
35.【答案】A
【解析】有时招标文件要求投标人对工程量大的项目报“综合单价分析表”，投标时可将单
价分析表中的人工费及机械设备费报得高一些，而材料费报得低一些。这主要是为了在今后
补充项目报价时，可以参考选用“综合单价分析表”中较高的人工费和机械使用费，而材料
则往往采用市场价，因而可获得较高收益。
36.【答案】C
【解析】监理人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，发包人可向承包人
发出解除合同通知。
37.【答案】B
【解析】针对工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小
型项目施工招标，九部委还联合发布了《简明标准施工招标文件》。
综上，本题应选B。
38.【答案】A
【解析】本题考查的是变更管理。
承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）×100%，即承包人报价浮动率L=（1-1.45/1.6）
×100%=9.375%。
39.【答案】A
【解析】选项A正确。投保人和被保险人。建筑工程一切险以发包人和承包人的共同名义投
保，被保险人包括发包人、总承包人、分包人、发包人聘用的监理人员、与工程有密切关系
的单位或个人，如贷款银行等。
选项B错误，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切
险、安装工程一切险。
选项C错误，建筑工程一切险采用的是工期保险单，即保险期限是从投保工程动工之日起直
至工程验收之日止。
选项D错误，建筑工程一切险的责任范围包括工程标的有形财产的损失和相关费用的损失。
40.【答案】A
【解析】B错，不管是谁的原因造成的暂停施工，承包人都要负责暂停施工期间工程的安全
保障。C错，施工中出现意外情况需要暂停施工的，谁的责任造成的由谁承担责任。D错，
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）
增加费用，并支付合理利润。
41.【答案】B
【解析】保护承包人的合法权益的担保一定是由发包人提供的，由发包人提供的担保只有支
付担保。
42.【答案】D
【解析】A错误、B错误，承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专
用合同条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天
内，确定竣工试验的具体时间。C错误，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。
43.【答案】A
【解析】除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清
理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
44.【答案】B
【解析】全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期
届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。
45.【答案】D
【解析】开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。
46.【答案】D
【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人累计扣留的质量保证金不得超过
工程价款结算总额的3%。
47.【答案】C
【解析】价格清单是指承包人完成所提投标方案计算出的设计、施工、竣工、试运行、缺陷
责任期各阶段的计划费用清单。
48.【答案】A
【解析】根据九部委《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人提出索赔的期限如下：
（1）承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证
书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的
索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
49.【答案】C
【解析】根据风险等级图可知，概率（P）为大（H）区间，风险损失量（O）为中（M）区间，
风险等级为大（H）。
综上，本题应选C。
50.【答案】C
【解析】卖方根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。
51.【答案】C
【解析】建筑工程一切险的责任范围包括工程项下的物质损失部分，即工程标的有形财产的
损失和相关费用的损失，一般会在保险单中列明具体的保险项目：建筑工程（包括永久和临
时工程及物料）、所有人提供的物料及项目、安装工程项目、建筑用机器、装置及设备（需
另附清单）、场地清理费、工地内现成的建筑物、所有人或承包人在工地上的其他财产（需
列明名称）。
物质损失部分的保险责任主要有保险单中列明的各种自然灾害和意外事故，如洪水、风暴、
水灾、暴雨、地陷、冰雹、雷电、火灾、爆炸等多项，同时还承保盗窃、工人或技术人员过
失等人为风险，以及原材料缺陷或工艺不善引起的事故。此外，还可在基本保险责任项下附
加特别保险条款，以利于被保险人全面转移风险。
52.【答案】C
【解析】施工合同文件的组成及解释优先顺序：合同协议书；中标通知书；投标函及其附录；
专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算
书；其他合同文件。
53.【答案】B
【解析】在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，说明还没有开始投标，
属于规避。
54.【答案】A
【解析】本题考查的是变更管理。
合同约定范围内（15%以内）的工程款为：1000×（1+15%）×25=1150×25=28750元
超过15%之后部分工程量的工程款为：（1500-1150）×（25×0.9）=7875元
则土方工程款合计=28750+7875=36625元
55.【答案】C
【解析】本题考查的是工程保险理赔。
正确选项C施工日志虽然记录了施工情况，但不是教材中提及必须提供的索赔证明。选项
AB和D都是教材中提到的索赔证明的有效文件。
56.【答案】B
【解析】本题考查的是争议的解决。
A错误，争议评审组是由合同管理和工程实践经验的专家组成。C错误，双方不接受评审意
见的，收到评审意见后14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方。D错误，仲裁或诉讼结
束前应暂按总监理工程师的确定执行。
57.【答案】C
【解析】选项A错误，风险规避是彻底规避风险的一种做法，即断绝风险来源。对施工项目
管理机构而言，就意味着否决或者放弃采纳某一具体施工方案。
选项B错误，风险减轻是指将不利风险事件发生的可能性和（或）影响降低到可接受范围内
的风险应对策略，这也是绝大部分情形下采用的风险应对策略。
选项C正确，风险转移是指将风险转移给他人承担，以避免风险损失。风险转移可分为保险
转移和非保险转移两种方式。
选项D错误，风险自留是指将可能的风险损失留给自己承担。风险自留分为两种情况：一种
是主动自留，另一种是被动自留。
58.【答案】C
【解析】本题考查的是工程承包风险管理程序。
A错，风险等级为小的风险因素是可接受风险。B错，风险等级为中等的风险因素是不希望
有的风险。D错，风险等级为很大的风险因素不可接受的风险，需要给予重点关注。
二、多选题
1.【答案】ABD
【解析】分包人的工作：
（1）按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。
（2）按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承
包人承担由此发生的费用。
（3）在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。
（4）在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的
时间内批准，分包人方可执行。
（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的
管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，
因分包人责任造成的罚款除外。
（6）分包人应允许承包人、发包人、工程师（监理人）及其三方中任何一方授权的人员在
工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同
有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
（7）已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期
间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应
的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。
2.【答案】ABC
【解析】施工投标文件通常包括技术标书、商务标书、投标函及其他有关文件三部分内容。
3.【答案】ACD
【解析】文件证明法、票据价格调整法和公式调价法是可调总价合同中常用于调整合同价格
的方法。竣工结算法与索赔协商法不是合同价格调整的标准方法。
4.【答案】ABCD
【解析】工程总承包招标文件应包括下列内容：①招标公告或投标邀请书；②投标人须知；
③评标办法；④合同条款及格式；⑤发包人要求；⑥发包人提供的资料；⑦投标文件格式；
⑧投标人须知前附表规定的其他材料。此外，招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标
文件的组成部分。
5.【答案】BCD
【解析】本题考查的是施工投标报价策略。
A错误，能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高报
价，以利于资金周转，提高资金时间价值。E错误，单价与包干混合制合同中，招标人要求
有些项目采用包干报价时，宜报高价。
6.【答案】ACE
【解析】当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范
围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，
并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清
单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
7.【答案】AC
【解析】可调整合同价款的因素包括：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超
过8h；双方约定的其他因素。
8.【答案】ABE
【解析】承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括工程设计方案和设备方案说明、
分包方案，以及对发包人要求中的错误说明。
9.【答案】CD
【解析】从理论上讲，成本加浮动酬金合同对双方都没有太大风险，且又能促使施工单位关
心成本降低和缩短工期。目标成本加奖罚合同有利于鼓励施工单位降低成本和缩短工期，建
设单位和施工单位都不会承担太大风险。
10.【答案】BCD
【解析】潜在投标人应严格按照资格预审文件要求的格式和内容，编制、装订、密封资格预
审申请文件，并加写标记和加盖申请人单位章，按照规定的时间、地点、方式递交。
未按要求密封和加写标记、逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人将不
予受理。
选项A、E不属于不予受理的情形，招标人应当受理，但可能导致资格预审不通过。综上，
本题应选BCD。
11.【答案】ABC
【解析】除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）
工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者
人员伤亡和财产损失由发包人承担；
②承包人设备的损坏由承包人承担；
③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的
金额由发包人承担；
⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，
承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
12.【答案】BCE
【解析】本题考查的是施工合同订立管理。
根据原文，不仅承包人可以提出修订计划的申请，监理人也有权直接指示承包人进行修订，
所以选项B正确。
监理人在修订计划时需要获得发包人的同意，故选项C正确。
当工程进度与计划不符时，承包人应提交修订申请，所以选项E正确。
选项A错误，因为监理人也可以提出修订要求。
选项D错误，监理人必须在规定的期限内回复修改意见或批复。
13.【答案】ADE
【解析】投标人资格预审分初步审查和详细审查两个环节。申请人有一项因素不符合审查标
准的，不能通过资格预审。
初步审查标准通常包括：
（1）申请人名称是否与营业执照、资质证书及安全生产许可证一致；
（2）申请函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章；
（3）申请文件格式是否符合要求；
（4）联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人；
（5）资格预审申请文件证明材料是否齐全有效等。
详细审查标准主要包括：
（1）是否具备有效的营业执照、安全生产许可证；
（2）申请人的资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理资格及联合体申请人
等是否符合申请人须知中要求的条件。综上，本题应选ADE。
14.【答案】BDE
【解析】固定总价合同适用于设计文件完备、合同范围明确的工程，技术简单的中小型工程，
以及工程量小、工期短的项目。选项A与C描述的情况常常伴随风险和不确定性，不适合固
定总价合同。
15.【答案】BDE
【解析】开标程序中按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证
金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。综上，本题应选BDE。
16.【答案】BCDE
【解析】在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包
人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照合同规定
的办法办理。
①增加合同工作内容；
②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
④因发包人原因导致的暂停施工；
⑤提供图纸延误；
⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；
⑦发包人造成工期延误的其他原因。
17.【答案】ABE
【解析】选项A正确，施工评标分初步评审和详细评审两个环节。
选项B正确，评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合
评审标准的，作废标处理。
选项C错误，评标委员会应按照招标文件规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进
行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。
选项D错误，采用综合评估法按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接
确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确
定。
选项E正确，评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。综上，本题应选ABE。
课程推荐：
登录京疆援培网校一级建造师课程频道试听课程：点击开始在线试听课程
手机扫码登录一级建造师课程频道
2025年度一级建造师考试辅导网络课程快速报名通道：点击在线试学报名
手机扫码试学报名
