2024年二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》真题B卷单选题（6月2日卷）
京疆援培二级建造师考试培训教研组搜集整理了二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题汇编的内容，小编在这里跟考生们分享2024年度二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题B卷（6月2日考试试卷）单项选择题的试题及答案解析，以供考生备考学习之用。
登录京疆援培网校二级建造师课程频道试听课程：点击登录二级建造师课程频道试听
手机扫码登录二级建造师课程频道
2024 年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 B 卷（1 天 3 科，6 月 2 日）
一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意）
1.关于工程监理单位质量责任和义务，正确的是（ ）。
A.建设工程勘察设计文件是实施建设工程监理的依据
B.工程监理单位与被监理的工程设备的供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理义务
C.未经总工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装
D.未经监理工程师签字，建设单位不得进行竣工验收
2.根据《城乡规划法》，在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施建设的，建设单位或者个人应当申请核发
（ ）。
A.建设工程规划许可证
B.选址意见书
C.乡村建设规划许可证
D.建设用地规划许可证
3.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（ ）。
A.自检合格证明
B.制造监督检验证明
C.备案证明
D.生产（制造）许可证、产品合格证
4.关于行政诉讼审理的说法，正确的是（ ）。
A.诉讼期间，不停止行政行为的执行
B.人民法院公开审理行政案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开
C.当事人对停止执行或者不停止执行的裁定不服的，不得申请复议
D.人民法院审理行政赔偿案件，不适用调解
5.根据《注册建造师管理规定》，注册建造师未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地
方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门（ ）。
A.撤销注册，3 年内不得再次申请注册
B.责令限期改正；逾期未改正的，可以处以罚款
C.责令停止执业 1 年
D.吊销执业资格证书，5 年以内不予注册
6.下列属于附加刑的是（ ）。
A.有期徒刑
B.拘役
C.无期徒刑
D.罚金
7.对于专利的说法，正确的是（ ）。
A.发明人可以是自然人、单位或课题组
B.实用新型专利权的期限为 15 年
C.专利权的保护对象包括发现自然规律
D.授予专利权的实用新型应当具备新颖性，创造性和实用性
8.关于产品责任的说法，正确的是（ ）。
A.缺陷产品的生产者承担责任，适用过错责任原则
B.被侵权人只能向产品生产者要求赔偿损失
C.产品生产者有权以未将产品投入流通进行抗辩
D.产品责任不适用惩罚性赔偿
9.关于行政强制的说法，正确的是（ ）。
A.行政强制包括行政强制措施和行政强制执行
B.行政强制措施可以对公民的人身自由实施长期性限制
C.代履行属于行政强制措施的一种
D.行政机关作出强制执行决定前，无需事先催告当事人履行义务
10.当事人达成有效仲裁协议后，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次
开庭前提交仲裁协议的人民法院应当（ ）。
A.驳回起诉
B.裁定不予受理
C.继续审理
D.移交仲裁机构处理
11.下列条件中，属于施工许可证申请条件的是（ ）。
A.有满足施工需要的资金安排
B.已经委托监理
C.已取得建设工程规划许可证
D.需征收房屋的其房屋已拆除
12.关于施工许可证核验的说法，正确的是（ ）。
A.核验施工许可证可适用于按时施工的建设项目
B.中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证核验施工许可证
C.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当立即向发证机关报告
D.建筑工程因故不能按期开工的，应当报发证机关校验施工可证
13.投标人对招标文件提出异议截止时间是（ ）。
A.收到招标文件之日起 10 日内
B.中标候选人公示期间
C.中标通知发出之日起 10 日内
D.投标截止日期 10 日前
14.属于建设工程竣工验收应当具备的条件的是（ ）。
A.有工程使用的全部建筑材料建筑构配件和设备的进场试验报告
B.有工程监理单位签署的工程保修书
C.有劳务分包单位签署的质量合格文件
D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
15.关于定金的说法，正确的是（ ）。
A.定金合同自双方当事人意思表示一致时成立
B.实际交付的定金数额少于约定数额的，视为变更约定的定金数额
C.定金的数额超过主体合同标的额的 20%的，定金合同无效
D.收受定金的一方履行债务不符合约定，应当双倍返还定金
16.根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患制定标准（2022 版）》施工安全管理的下列情形中，应当
判定为重大事故隐患的是（ ）。
A.建筑施工特种作业人员未取得安全生产考核合格证书的
B.建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的
C.施工企业的项目负责人未取得特种作业人员操作资格证书的
D.危险性较大的分部工程施工时，施工企业的法定代表人未在现场的
17.甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲付款，乙的催告行为产生的法律效果是（ ）。
A.诉讼时效的中止
B.诉讼时效的延长
C.诉讼时效的中断
D.改变法定时效期间
18.关于女职工特殊保护的说法，正确的是（ ）。
A.女职工在孕期，用人单位不得延长劳动时间
B.女职工不得从事矿山井下作业
C.用人单位因女职工怀孕降低工资的，不得低于当地最低工资标准
D.怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查，所需时间不计入劳动时间
19.已经建成的下列工程中，抗震设防措施未达到抗震设防要求的，应按国家有关规定进行抗震性能鉴定，
并采取必要的抗震加固措施的是（ ）。
A.可能发生灾害的建设工程
B.学校、医院等人员密集场所的建设工程
C.具有艺术价值的建设工程
D.地震监视防御区内的建设工程
20.关于建设工程返修的说法，正确的是（ ）。
A.对施工中出现质量问题的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业负责返修
B.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修
C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责有偿返修
D.因施工企业原因致使建设工程质量不符合约定，施工企业无偿修理或返工、改建后，不承担违约责任
21.根据《民法典》，下列情形中，建设工程委托代理终止的是（ ）。
A.被代理人丧失民事行为能力
B.代理人怠于履行受托事务
C.代理人作为法人停业整顿的
D.代理期限届满
22.关于所有权的说法，正确的是（ ）。
A.所有权在法律上受到绝对保护，任何权利都不能限制所有权
B.所有权的权能包括占有权、居住权、处分权
C.占有权是行使物的使用权的前提条件，是所有权人行使财产所有权的一种方式
D.使用权包括对所有物的收益权
23.关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（ ）。
A.采用工程质量保证担保的，建设单位不得再预留工程质量保证金
B.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位可以同时预留工程质量保证金
C.工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 5%
D.建设单位返还工程质量保证金后，施工企业不再履行工程保修义务
24.关于最低工资保障制度的说法，正确的是（ ）。
A.最低工资的具体标准由国务院规定
B.最低工资的具体标准包括特殊情况下延长工作时间工资
C.最低工资的具体标准包括特殊工作环境条件下的津贴
D.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资的具体标准
25.关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业负责人应当定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 30%
B.施工企业负责人带班检查限于工程项目出现险情的情形
C.对于有分公司的施工企业集团。集团负责人因故不能到现场的，可以电话委托工程所在地的分公司负责
人对施工现场进行带班检查
D.施工企业负责人带班检查包括带队实施对项目负责人带班生产情况的检查
26.关于劳动争议，劳动仲裁裁决说法正确的是（ ）。
A.劳动者申请先行裁决的应当提供担保
B.裁决由劳动争议仲裁委员会执行裁决
C.按照多数仲裁员的意见作出少数仲裁员的不同意见可以不记入笔录
D.仲裁庭逾期未做出裁决的，当事人可以就该争议事项向人民法院提起诉讼
27.根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》集中采购机构应当在征集公告和征集文件中确定框架
协议采购的（ ）。
A.最高限制单价
B.最低限制单价
C.最高限制总价
D.最低限制总价
28.关于行政诉讼第三人说法正确的是（ ）。
A.人民法院判决减损了权益的，第三人无权提起上诉
B.与行政案件处理结果有利害关系的第三人仅能由人民法院通知其参加诉讼
C.应当追加被告而原告不同意追加的，人民法院应当通知其以第三人身份参加诉讼
D.应当追加的原告既不参加诉讼又不肯放弃实体权利的，人民法院不得追加其为第三人
29.下列情形中属于违法分包的是（ ）。
A.专业作业承包人将其承包劳务再分包的
B.建设单位将工程发包给个人的
C.施工总承包单位将施工总承包合同范围内的钢结构工程分包给具备相应资质单位的
D.专业分包单位将其承包的专业工程中劳务作业部分分包的
30.关于行政复议申请的说法，正确的是（ ）。
A.有权对某一行政行为申请行政复议的公民死亡的，该行政行为不得再被申请行政复议
B.因不动产提出的行政复议申请自行政行为作出之日起超过 20 年的，行政复议机关不予受理
C.作出行政行为的行政机关被撤销的，不得再对其作出的行政行为申请复议
D.申请人申请行政复议，应当书面提出
31.关于建筑物和物件损害责任的说法，正确的是（ ）
A.窨井等地下设施造成他人损害，管理人不能证明尽到管理职责的，应当承担侵权责任
B.堆放物倒塌造成他人损害，堆放人应承担侵权责任
C.从建筑物抛掷物品造成他人损害，由侵权人和建筑物使用人承担连带责任
D.物业服务企业未对从建筑物中抛掷物品采用必要的安全保障措施的，应当承担全部侵权责任
32.根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，关于自然人之间借贷对利息约
定不明时的说法，正确的是（ ）。
A.按照一年期贷款市场报价利率计算利息
B.视为没有利息
C.按照一年期贷款市场报价利率的 4 倍计算
D.按照年利率 24%
33.当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于竣工日期认定的说法，正确的是（ ）。
A.建设工程经竣工验收合格的，以结算完成之日为竣工日期
B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的以竣工验收合格之日为竣工日期
C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
D.建设工程经竣工验收不合格的，以完工之日为竣工日期
34.关于仲裁调解的说法，正确的是（ ）。
A.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书
B.仲裁调解达成协议的，即可申请强制执行
C.仲裁调解书经双方当事人签收后，即可发生法律效力
D.在仲裁调解签收之前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁
35.关于行政诉讼起诉的说法，正确的是（ ）。
A.对属于人民法院受案范围的行政案件应当先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，方可向法院提起
诉讼
B.自行政行为作出之日起超过 3 年提起诉讼，人民法院不予受理
C.起诉的具体诉讼请求可以包括请求一并审查规章以下规范性文件
D.不得请求判决行政机关予以赔偿
36.合同生效后，当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，按照合同相关条款或者交易习惯
也无法确定的说法 确定的是（ ）。
A.交付不动产后，在不动产所在地履行
B.给付货币的，在交付货币的一方所在地履行
C.交付不动产的，在接受不动产的一方履行
D.其他标的在标的所在地履行
37.关于建设施工噪声污染防治的说法 正确的是（ ）。
A.建设单位应当按照规定将噪声污染费用列入工程造价
B.建设单位应当在所能造成噪声污染的重点路段设置噪声自动检测系统
C.在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行噪声抢险施工作业
D.在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当使用低噪声施工设备
38.根据《城镇排水与污水处理条例》，关于建设项目水污染防治的说法，正确的是（ ）
A.在江河、湖泊新建排污口，应当向水行政主管部门备案
B.禁止在饮用水水源准保护区改建排放污染物的建设项目
C.因工程建设需要拆除改动城镇排水与污水处理设施的，应当制定拆除，改动方案，报设施运营维护单位
审核
D.间接向水体排放工业废水的，应当取得排污许可证
39.关于投标文件撤回的说法，正确的是（ ）
A.投标文件递交后不可撤回
B.投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标人应当退还投标保证金
C.投标人撤回已提交的招标文件，无需通知投标人
D.中标通知书发出之前，投标人有权撤回投标文件
40.建筑节能分部工程验收应当进行性能检测的是（ ）。
A.地基与基础工程
B.主体结构工程
C.设备系统
D.管道气密性
41.根据《保障中小企业款项支付条例》大型施工企业迟延支付中小分包企业款项，双方对逾期利息的利率
未约定的按照（ ）支付利息。
A.每日利率万分之五
B.每日利率万分之一
C.每日利率万分之二
D.贷款市场报价利率
42.根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市（2021〕
30 号）规定，建筑劳务企业完成（ ）后，即承接施工劳务作业。
A.工商登记
B.备案手续并取得资质证书
C.审核手续并取得资质证书
D.核准手续并取得资质证书
43.施工作业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（ ）。
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改，按修改后设计文件和图纸进行施工
C.及时提出意见和建议
D.对设计文件和图纸，征得建设单位同意后按修改后设计文件和图纸进行施工
44.下列案件中，实行二审终审的案件是（ ）。
A.小额诉讼案件
B.确认调解协议案件
C.建设工程施工合同案件
D.实现担保物权案件
45.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可同时担任两个项目的负责人的情形是（ ）。
A.同一工程分段开发的
B.合同约定的工程验收合格的
C.工程项目停工超出 120 天（包含），施工单位同意的
D.建设工程规模较小的
46.依法必须招标的项目，在什么情形下可以不进行招标（ ）。
A.投标人数少于 4 家
B.需要专利技术
C.采购人的子公司能够依法自行建设的
D.国家秘密的
47.关于施工现场消防安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业设有消防控制室的，实行 24 小时值班制度，每班不少于 3 人，持证上岗
B.施工企业应当不定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全测，确保完好有效
C.施工企业应当建立专职消防队
D.企业法定代表人是本单位消防安全第一责任人
48.关于工程建设强制性标准监督检查的说法，正确的是（ ）。
A.监督检查不得采取抽查方式
B.强制性标准监督检查结果应当保密
C.国务院住房城乡建设主管部门负责全国实施工程建设性标准的监督管理工作
D.建设项目规划审查机构应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督
49.对于被判处拘役依法可以宣告缓刑的某犯罪分子，具有下列情形，应当宣告缓刑的是（ ）。
A.有发明创造的
B.接受教育改造的
C.没有再犯罪的危险
D.已满 75 周岁
50.关于环境保护税的说法，正确的是（ ）。
A.征税对象是直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者
B.机动车排放应税污染物的，需要征收环境保护税
C.应税水污染物的计税依据按照污染物的排放量确定
D.税务机关负责环境保护税的征收管理和对应税污染物的监测管理
51.关于施工工地扬尘污染防治管理措施的说法，正确的是（ ）。
A.城市主要路段的施工工地应设置高度不小于 1.8 米的封闭围挡
B.施工现场主要道路应不定期清扫、洒水
C.施工现场各类废弃物应集中焚烧
D.施工现场的建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放
52.关于建设单位安全生产责任的说法，正确的是（ ）。
A.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施
B.工程开工前，负责项目的安全技术交底
C.对特殊结构的建设工程，提出保障施工安全的措施建议
D.编制工程概算时，确定工程安全生产费用
53-60 暂缺
2024 年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 B 卷答案与解析
（1 天 3 科，6 月 2 日）
一、单项选择题
1.【答案】A
【解析】A 正确，实施建设工程监理应遵循下列主要依据： （1） 法律法规及工程建设标准；（2） 建设
工程勘察设计文件； （3） 建设工程监理合同及其他合同文件。B 错误，工程监理单位不得与被监理工程
的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。C 错误，未经监理
工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的
施工。D 错误，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
2.【答案】C
【解析】在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向
乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许
可证。
3.【答案】D
【解析】出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当
对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。
禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
4.【答案】A
【解析】A 正确，诉讼期间，不停止行政行为的执行。B 错误，人民法院公开审理行政案件，但涉及国家
秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审
理。C 错误，当事人对停止执行或者不停止执行的裁定不服的，可以申请复议一次。D 错误，人民法院审
理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件
可以调解。
5.【答案】B
【解析】注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政
府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以 1000 元以上 1 万元以下
的罚款。
6.【答案】D
【解析】主刑的种类如下：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑
的种类如下；（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产。附加刑也可以独立适用。对于犯罪的外国
人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
7.【答案】D
【解析】A 错误（超教材），发明人是对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的人，是自然人。B 错
误，发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权的期限为 10 年，外观设计专利权的期限为 15 年，均
自申请日起计算。C 错误，专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。《专利法》保护的
是发 明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。D 正确，授予专利权的发明和实用
新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。
8.【答案】C
【解析】A 错误，因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。B 错误，因产品存在缺陷
造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。C 正确（超
教材），第四十一条 因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产（以下简称他人财产）损害的，
生产者应当承担赔偿责任。生产者能够证明有下列情形之一的，不承担赔偿责任：（一）未将产品投入流
通的；（二）产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的；（三）将产品投入流通时的科学技术水平尚
不能发现缺陷的存在的。D 错误，明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据前述规定采取有效补
救措施，造成他人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。
9.【答案】A
【解析】A 正确，行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行。B 错误，行政强制措施，是指行政机关
在 行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情 形，依法对公
民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实 施暂时性控制的行为。C 错误，
行政强制执行的方式：①加处罚款或者滞纳金；②划拨存款、汇款；③拍卖或者依法处理查封、扣押的场
所、设施或者财物；④排 除妨碍、恢复原状；⑤代履行；⑥其他强制执行方式。D 错误，行政机关作出强
制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。
10.【答案】A
【解析】当事人达成仲裁协议， 一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次
开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民
法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。
11.【答案】A
【解析】施工许可证的申请条件：1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续 2）
依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证 3）施工场地已经基本具备施工条件，
需要征收房屋的，其进度符合施工要求 4）已经确定施工企业 5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及
技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格 6）有保证工
程质量和安全的具体措施。
12.【答案】B
【解析】A 错误、B 正确，中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
C 错误，在建的建筑工程因故中止施工的， 建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内，向发证机关报告，
并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。D 错误，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延
期以两次为限，每次不超过 3 个月。
13.【答案】D
【解析】潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时
间 2 日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。
14.【答案】D
【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：完 成建设工程设
计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件
和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签
署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
15.【答案】B
【解析】A 错误，定金合同自实际交付定金时成立。B 正确，实际交付的定金数额多于或者少于约定数额
的，视为变更约定的定金数额。C 错误，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的 20% ，
超过部分不产生定金的效力。D 错误，收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实
现合同目的的，应当双倍返还定金。
16.【答案】B
【解析】施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：①建筑施工企业未取得安全生产许可
证擅自从事建筑施工活动；（B 正确）②施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未
取得安全生产考核合格证书从事相关工作；（C 错误）③建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作
资格证书上岗作业；（A 错误）④危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定
组织专家对"超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围"的专项施工方案进行论证。（D 错误）
17.【答案】C
【解析】根据《民法典》第 195 条，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉
讼时效期间重新计算： （1） 权利人向义务人提出履行请求； （2） 义务人同意履行义务； （3） 权利
人提起诉讼或者申请仲裁； （4） 与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。
18.【答案】B
【解析】A 错误，对怀孕 7 个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在
劳动时间内安排一定的休息时间。B 正确，女职工禁忌从事的劳动范围有： ①矿山井下作业；②体力劳动
强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重 6 次以上、每次负重超过 20 公斤的作
业，或者间断负重、每次负重超过 25 公斤的作业。C 错误，用人单位不得因女职工怀孕、生育、哺乳降
低其工资、予以辞退、与其解除劳动或者聘用合同。D 错误，怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查，所
需时间计入劳动时间。
19.【答案】B
【解析】已经建成的下列建设工程，未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到抗震设防要求的，应当
按照国家有关规定进行抗震性能鉴定，并采取必要的抗震加固措施：（1）重大建设工程； （2） 可能发
生严重次生灾害的建设工程； （A 错误）（3）具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建设
工程； （C 错误）（4） 学校、医院等人员密集场所的建设工程；（B 正确）（5） 地震重点监视防御区
内的建设工程。（D 错误）
20.【答案】A
【解析】施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。《民
法典》第 801 条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期
限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
21.【答案】D
【解析】《民法典》规定， 有下列情形之一的， 委托代理终止：（1）代理期限届满或者代理事务完成；
（2） 被代理人取消委托或者代理人辞去委托； （3） 代理人丧失民事行为能力；（4） 代理人或者被代
理人死亡； （5） 作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。
22.【答案】C
【解析】A 错误，所有权在法律上也受到一定的限制。最主要的限制是，为了公共利益的需要，依照法律
规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和组织、个人的房屋及其他不动产。B 错误，财产所有权的权
能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括占有权、使用权、收益权、处分权。C 正确，占有
权是行使物的使用权的前提条件，是所有人行使财产所有权的一种方式。D 错误，收益往往是因为使用而
产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起。但是，收益权本身是一项独立的权能，而使用权并不能
包括收益权。
23.【答案】A
【解析】A 正确，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。B
错误，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。C 错误，发
包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%。D 错误，发包
人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。
24.【答案】D
【解析】A 错误，《劳动法》规定，国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直
辖市人民政府规定，报国务院备案。D 正确，用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。BC 错
误，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项以后，不得低于当
地最低工资标准： （1）延长工作时间工资； （2）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工
作环境、条件下的津贴；（3）法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。
25.【答案】D
【解析】A 错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 25%。B 错误，
工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行
带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程
项目进行整改，及时消除险情和隐患。C 错误对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故
不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。D 正确，企业负责人带
班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检
查。
26.【答案】D
【解析】A 错误，劳动者申请先予执行的，可以不提供担保。B 错误，仲裁庭对追索劳动报酬、工伤医疗
费、经济补偿或者赔偿金的案件，根据当事人的申请，可以裁决先予执行，移送人民法院执行。C 错误，
裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见应当记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，
裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。D 正确，逾期未作出 仲裁裁决的，当事人可以就该劳动争议事项向
人民法院提起诉讼。
27.【答案】A
【解析】集中采购机构或者主管预算单位应当在征集公告和征集文件中确定框架协议采购的最高限制单价。
28.【答案】C
【解析】A 错误，人民法院判决第三人承担义务或者减损第三人权益的，第三人有权依法提起上诉。B 错
误，与行政案件处理结果有利害关系的第三人，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知其参加诉讼。D 错
误，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》规定，应当追加的原告，已明确表
示放弃实体权利的，可不予追加；既不愿意参加诉讼，又不放弃实体权利的，应追加为第三人，其不参加
诉讼，不能阻碍人民法院对案件的审理和裁判。C 正确（超教材），《最高人民法院关于适用〈中华人民
共和国行政诉讼法〉的解释》第二十六条 原告所起诉的被告不适格，人民法院应当告知原告变更被告；原
告不同意变更的，裁定驳回起诉。应当追加被告而原告不同意追加的，人民法院应当通知其以第三人的身
份参加诉讼，但行政复议机关作共同被告的除外。
29.【答案】A
【解析】《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第 12 条列举了以下违法 分包的情形：
（1）承包单位将其承包的工程分包给个人的；（2）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备
相应资质单位的；（3）施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，
钢结构工程除外；（4）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（5）专业作业承
包人将其承包的劳务再分包的（A 选项）；（6）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑
材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。选项 B 是违法发包。
30.【答案】B
【解析】A 错误，有权申请行政复议的公民死亡的，其近亲属可以申请行政复议。B 正确，因不动产提出
的行政复议申请自行政行为作出之日起超过20 年，其他行政复议申请自行政行为作出之日起超过 5 年的，
行政复议机关不予受理。C 错误，作出行政行为的行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行
政机关是被申请人。D 错误，申请人申请行政复议，可以书面申请；书面申请有困难的，也可以口头申请。
31.【答案】A
【解析】A 正确，窨井等地下设施造成他人 损害，管理人不能证明尽到管理职责的，应当承担侵权责任。
B 错误，堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
C 错误，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；
经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D
错误，物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止上述情形的发生；未采取必要的安
全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。
32.【答案】B
【解析】自然人之间借贷对利息约定不明的，视为没有利息。
33.【答案】C
【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工 合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，当事人
对建设工程实际竣工日期有争 议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）建设工程经竣工验
收合格的，以 竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收 的，
以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自 使用的，以转移占有
建设工程之日为竣工日期。
34.【答案】C
【解析】C 正确、ABD 错误，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。
调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事
人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。
35.【答案】C
【解析】A 错误，对属于人民法院受案范围的行政案件，公民、法人或者其他组织可以先向行政机关申请
复议，对复议决定不服的， 再向人民法院提起诉讼； 也可以直接向人民法院提起诉讼。B 错误，因不动
产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过 20 年，其他案件自行政行为作出之日起超过 5 年提起诉讼
的，人民法院不予受理。"有具体的诉讼请求"是指： （1） 请求判决撤销或者变更行政行为； （2） 请
求判决行政机关履行特定法定职责或者给付义务； （3） 请求判决确认行政行为违法； （4） 请求判决
确认行政行为无效； （5） 请求判决行政机关予以赔偿或者补偿；（D 错误）（6） 请求解决行政协议争
议；（7）请求一并审查规章以下规范性文件； （C 正确）（8） 请求一并解决相关民事争议； （9）其
他诉讼请求。当事人单独或者一并提起行政赔偿、补偿诉讼的，应当有具体的赔偿、补偿事项以及数额；
请求一并审查规章以下规范性文件的，应当提供明确的文件名称或者审查对象；请求一并解决相关民事争
议的，应当有具体的民事诉讼请求。当事人未能正确表达诉讼请求的，人民法院应当要求其明确诉讼请求。
36.【答案】A
【解析】履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行（B 错误）；交付不动产的，在不动
产所在地履行（A 正确、C 错误）；其他标的，在履行义务一方所在地履行（D 错误）。
37.【答案】A
【解析】A 正确，建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位
的噪声污染防治责任。B 错误，新建、改建、扩建经过噪声敏感建筑物集中区域的高速公路、城市高架、
铁路和城市轨道交通线路等的，建设单位应当在可能造成噪声污染的重点路段设置声屏障或者采取其他减
少振动、降低噪声的措施，符合有关交通基础设施工程技术规范以及标准要求。C 错误，在噪声敏感建筑
物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他
特殊需要必须连续施工作业的除外。D 错误，在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声
施工工艺和设备。
38.【答案】D
【解析】A 错误，建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域
管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通、
渔业主管部门的意见。B 错误，禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改
建建设项目，不得增加排污量。C 错误，因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，建设单
位应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。
D 正确，直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的
废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，
也应当取得排污许可证。
39.【答案】B
【解析】投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，
并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人撤回已提交的投标文件，应当在投
标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日
内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
40.【答案】C
【解析】单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。建筑节能分部工程的质量验收，应在
施工单位自检合格，且检验批、分项工程全部合格的基础上，进行外墙节能构造外窗气密性现场实体检测
和设备系统节能性能检测，确认建筑节能工程质量达到验收的条件后方可进行。
41.【答案】 A
【解析】（超教材）《保障中小企业款项支付条例》第十五条，机关、事业单位和大型企业迟延支付中小
企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时 1 年期
贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。
42.【答案】B
【解析】《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕
30 号）规定，建筑业企业施工劳务资质由审批制改为备案制，由企业注册地设区市住房和城乡建设主管部
门负责办理备案手续。企业提交企业名称、统一社会信用代码、办公地址、法定代表人姓名及联系方式、
企业净资产、技术负责人、技术工人等信息材料后，备案部门应当场办理备案手续，并核发建筑业企业施
工劳务资质证书。企业完成备案手续并取得资质证书后，即可承接施工劳务作业。
43.【答案】C
【解析】施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
44.【答案】C
【解析】两审终审的例外情况：（1） 最高人民法院的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定；（2）
选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定
财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件等适用特别程序的案件， 实行一审终审；（BD 选
项）（3）小额诉讼案件， 实行一审终审。（A 选项）
45.【答案】B
【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之一的除外： （1）
同一工程相邻分段发包或分期施工的； （2） 合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包原因致使工程
项目停工超 120 天（含） ，经建设单位同意的。
46.【答案】D
【解析】涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特
殊情况， 不适宜进行招标的项目， 按照国家有关规定可以不进行招标。可以不招标的特殊情况：（1）需
要采用不可替代的专利或者专有技术；（B 错误）（2） 采购人依法能够自行建设、生产或者提供； （C 错
误）（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原
中标人采购工程、货物或者服务， 否则将影响施工或者功能配套要求；（5） 承包商、供应商或者服务提
供者少于三家， 不能形成有效竞争；（A 错误）（6） 国家规定的其他特殊情形。
47.【答案】D
【解析】A 错误，设有消防控制室的，实行 24 小时值班制度，每班不少于 2 人，并持证上岗。B 错误，
按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一
次全面检测，确保完好有效。C 错误，根据需要建立专职或志愿消防队、微型消防站，加强队伍建设，定
期组织训练演练，加强消防装备配备和灭火药剂储备， 建立与公安消防队联勤联动机制，提高扑救初起火
灾能力。D 正确，机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。
48.【答案】C
【解析】A 错误，监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。B 错误，工程建设标准批准部门
应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告。C 正确，国务院住房城乡建设主管部门负责全国实施
工程建设强制性标准的监督管理工作。D 错误，建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制
性标准的情况实施监督。施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况
实施监督。
49.【答案】D
【解析】对于被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中
不满 18 周岁的人、怀孕的妇女和已满 75 周岁的人（D 选项），应当宣告缓刑：（ 1 ）犯罪情节较轻；
（2） 有悔罪表现； （3） 没有再犯罪的危险（C 选项）； （4）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影
响。被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改
造（B 选项），确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑； 有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（1） 阻止他人重大犯罪活动的； （2） 检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的； （3） 有发明创
造或者重大技术革新的；（A 选项）（4）在日常生产、生活中舍己救人的； （5）在抗御自然灾害或者排
除重大事故中，有突出表现的； （6）对国家和社会有其他重大贡献的。
50.【答案】A
【解析】A 正确，在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物
的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人。B 属于暂予免征。下列情形，暂予免征环境保
护税：（1）农业生产（ 不包括规模化养殖）排放应税污染物的； （2）机动车、铁路机车、非道路移动
机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的；（B 选项）（3）依法设立的城乡污水集中处理、生
活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物， 不超过国家和地方规定的排放标准的； （4）纳税人综合利用
的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的； （5）国务院批准免税的其他情形。C 错误，应税水污染
物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额。D 错误，环境保护税由税务机关征收管理，生态环境主管
部门负责对污染物的监测管理。
51.【答案】D
【解析】A 错误，城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于 2.5 米的封闭围挡，一般路段的施工
工地应设置高度不小于 1.8 米的封闭围挡。B 错误，施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应
定期清扫、洒水。C 错误，施工现场严禁焚烧各类废弃物。D 正确，施工现场的建筑材料、构件、料具应
按总平面布局进行码放。
52.【答案】D
【解析】A 为工程监理单位的安全责任，审查安全技术措施或专项施工方案。B 为是施工单位的安全责任。
安全施工技术交底是指生产负责人在生产作业前对直接生产作业人员进行的该作业的安全操作规程和注意
事项的培训，并通过书面文件方式予以确认。C 为设计单位的安全责任，对"三新"等工程的施工安全提出
措施建议：采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出
保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。D 为建设单位的安全责任，建设单位在编制工程
概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
53-60 暂缺
课程推荐：
登录京疆援培网校二级建造师课程频道试听课程：点击登录二级建造师课程频道试听
手机扫码登录二级建造师课程频道
2025年度二级建造师考试辅导网络课程快速报名通道：点击在线试学报名
手机扫码试学报名
