2024年二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》真题A卷单选题（6月2日卷）
京疆援培二级建造师考试培训教研组搜集整理了二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题汇编的内容，小编在这里跟考生们分享2024年度二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题A卷（6月2日考试试卷）单项选择题的试题及答案解析，以供考生备考学习之用。
登录京疆援培网校二级建造师课程频道试听课程：点击登录二级建造师课程频道试听
手机扫码登录二级建造师课程频道
2024 年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 A 卷（1 天 3 科，6 月 2 日）
一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意）
1.不动产物权的转让，自（ ）发生效力。
A.物权合同成立时
B.物权合同生效时
C.受让人实际占有不动产时
D.依法登记时
2.下列财产中，可以进行抵押的是（ ）。
A.土地所有权
B.公益设施
C.生产设备
D.使用权有争议的财产
3.工程师张某在本职工作范围内，利用单位的物质技术条件，创作完成一项由单位承担责任的工程设计图。
根据《著作权法》，关于该设计图著作权的说法，正确的是（ ）。
A.由单位单独享有
B.由张某与单位协商决定
C.由张某享有，单位在业务范围内有 2 年优先使用权
D.由张某享有署名权，单位享有著作权的其他权利
4.某批冷冻海鲜由甲公司生产，乙公司运输，丙公司销售。因乙公司运输车辆冷藏设备故障造成该批海鲜
变质，张某从丙公司购买食用后中毒。根据《民法典》，下列说法正确的是（ ）。
A.张某只能向甲公司请求赔偿
B.张某只能向乙公司请求赔偿
C.张某只能向丙公司请求赔偿
D.张某既可以向甲公司，也可以向丙公司请求赔偿
5.关于从建筑物中抛掷物品致人损害责任承担的说法，正确的是（ ）。
A.由物业服务企业承担侵权责任
B.由侵权人和物业服务企业共同承担侵权责任
C.由建筑物的所有使用人共同给予补偿
D.难以确定具体侵权人的，由可能加害的建筑物使用人给予补偿
6.下列行政行为中，属于行政强制措施的是（ ）。
A.吊销许可证件
B.没收违法所得
C.责令停产停业
D.查封施工场所
7.关于施工许可证申请条件的说法，正确的是（ ）。
A.建设资金已经落实
B.施工场地已具备施工条件，需要征收房屋的，征收工作应全部完成
C.施工图设计文件已按规定审查合格
D.已经办理建设用地使用权登记
8.下列项目中，不能免征增值税的是（ ）。
A.古旧图书
B.直接用于科学研究的进口仪器
C.外国政府无偿援助的进口物资
D.粮油公司销售的农产品
9.关于建筑业企业资质申请流程的说法，正确的是（ ）。
A.企业首次申请或者增项申请资质，可以申请最高等级资质
B.持有施工总承包、专业承包三级资质的企业，可直接申请二级资质
C.施工劳务企业完成备案手续后，即可承接施工劳务作业
D.具有法人资格的企业可直接申请施工总承包、专业承包一级资质
10.在封闭式框架协议采购程序中，确定第一阶段入围供应商的评审方法包括价格优先法和（ ）。
A.质量优先法
B.顺序轮候法
C.直接选定法
D.综合评估法
11.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，下列证据中，不能单独作为认定案件事实根据的
是（ ）。
A.当事人陈述
B.书证
C.物证
D.鉴定意见
12.某工程施工现场发生基坑坍塌事故，造成 2 人死亡，10 人重伤，直接经济损失 900 余万元。根据《生
产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级应当认定为（ ）。
A.一般事故
B.重大事故
C.特别重大事故
D.较大事故
13.根据《行政诉讼法》，下列情形中，法院应当判决撤销或部分撤销行政行为的是（ ）。
A.行政行为证据确凿，适用法律、法规正确符合法定程序的
B.行政机关超越职权作出行政行为的
C.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的
D.行政行为对款额的确定确有错误的
14.关于行政法基本原则的说法，正确的是（ ）。
A.行政合理性原则的基本内涵包括比例原则和公众参与两个方面
B.依法行政原则是行政法的首要原则
C.依据高效便民原则，行政主体在必要情况下可以进行“钓鱼执法”
D.依据程序正当原则，行政主体对其作出的行政行为不得任意反悔
15.甲公司向乙公司订购 2 台同型号施工设备，同时订购了配套维修工具。合同约定设备与维修工具分两
批交货。根据《民法典》，关于该合同解除的说法，正确的是（ ）。
A.如果因设备不符合约定而解除合同，解除的效力及于维修工具
B.如果因维修工具不符合约定而解除合同，解除的效力及于设备
C.如果其中 1 台设备质量不符合约定，甲公司可以就全部 2 台设备解除合同
D.如果第二批交付的设备不符合约定，甲公司可以就第一批交付的设备解除合同
16.关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。
A.联合体应当由两个以上法人组成
B.由同一专业的单位组成的联合体，应按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同
D.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效
17.关于建设工程分包的说法，正确的是（ ）。
A.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包
B.承包人可以将其承包的全部建设工程分包给第三人
C.承包人可以将其承包的工程分包给个人
D.经发包人同意，总承包人可以将其承包工程的非主体结构部分交由第三人完成
18.关于建筑市场信用信息的说法，正确的是（ ）。
A.建筑市场信用信息仅在全国建筑市场信息平台公开，各省市无权搜集和公开
B.建筑市场信用信息由基本信息和优良信息构成，不包括不良信息
C.建筑市场优良信息是指建筑市场主体获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息
D.建筑市场基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息、奖惩信息等
19.根据《建设工程安全生产管理条例》，特殊结构的建设工程，应当提出保障施工作业人员安全和预防生
产安全事故措施建议的是（ ）。
A.设计单位
B.造价咨询单位
C.施工单位
D.建设单位
20.某工程施工作业人员张某在作业过程中，发现正在吊装的预制构件在高空失衡晃动将要脱落，直接危及
施工现场安全，立即停止作业并迅速躲避。张某的行为于行使（ ）。
A.获得救治权
B.拒绝违章指挥权
C.正当防卫权
D.紧急避险权
21.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（ ）。
A.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程
自动进入缺陷责任期
B.缺陷责任期最短不得少于 2 年，具体期限由发、承包双方在合同中约定
C.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计
D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际完成竣工验收备案之日起
计
22.根据《建设工程质量管理条例》，关于竣工验收法定条件的说法，正确的是（ ）。
A.完成建设工程合同约定的主要内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.完成工程保修书的起草
D.有工程使用的主要建筑材料的交货签收文件
23.根据《民法典》，托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，除当事人另有约定外，承运
人对相应的运输货物享有（ ）。
A.提存权
B.拍卖权
C.拒绝运输权
D.留置权
24.关于评标的说法，正确的是（ ）。
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以决定投标报价最近标底的投标人中标
B.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字，且未陈述不同意见和理由的，视为不同意评标结果
C.招标项目设有标底的，标底在开标前应当保密，并在评标时作为参考
D.招标文件中没有规定的标准和方法在必要时也可以作为评标的依据
25.关于劳动争议调解的说法，正确的是（ ）。
A.劳动争议调解的原则是公平、公正、公开
B.只有当事人提出申请，劳动争议调解程序才能启动
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、企业代表和行政主管部门代表组成
D.经调解达成调解协议的，调解委员会应当制作调解协议书
26.根据《保障中小企业款项支付条例》，机关、事业单位从中小企业采购货物，工程、服务，除合同另有
约定外，应当自货物、工程、服务交付之日起（ ）内支付款项。
A.15 日
B.30 日
C.60 日
D.90 日
27.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（ ）。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.施工企业破产、倒闭、撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
28.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得
少于本月施工时间的（ ）。
A.40%
B.80%
C.50%
D.60%
29.根据《工伤保险条例》，职工有下列情形的，应当认定为工伤的是（ ）。
A.因工外出期间，发生事故下落不明的
B.因被单位领导批评，想不开自杀的
C.因醉酒，上班期间摔伤的
D.吸毒后，开车上班途中撞到前车受伤的
30.甲公司与乙公司订立书面租赁合同，合同约定甲公司租用乙公司的施工设备，租期 12 个月，租金月付。
租赁期满后，因工程延期，甲公司继续支付租金，乙公司亦未拒绝。根据《民法典》，关于租期届满后甲
乙租赁合同效力的说法，正确的是（ ）。
A.甲乙租赁合同继续有效，但乙有权随时解除租赁合同
B.甲乙租赁合同效力待定，乙公司事后明确同意续租才有效
C.因双方并未明确续订租赁合同，甲乙租赁合同终止
D.乙仍接受甲支付的租金，可视为双方租赁合同续订了 12 个月
31.根据《噪声污染防治法》，关于建筑施工噪声污染防治的说法，正确的是（ ）。
A.对已交付使用的建筑物进行室内装修时应当采取有效噪声防治措施
B.建设单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案
C.施工单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价
D.严禁施工单位夜间进行产生噪声的建筑施工作业
32.下列行政诉讼案件中，可以适用调解的是（ ）。
A.对行政机关作出的关于确认山岭使用权的决定不服的
B.认为行政机关侵犯其经营自主权的
C.认为行政机关限制竞争的
D.请求行政赔偿的
33.下列情形中，不能导致建设工程代理行为终止的是（ ）。
A.代理人的法定代表人死亡的
B.代理期限届满的
C.被代理人取消委托的
D.作为代理人的组织终止的
34.关于建筑工程节能验收的说法，正确的是（ ）。
A.国家实行固定资产投资项目节能评估和备案制度
B.对不符合推荐性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
C.建筑节能分部工程验收合格后方可进行单位工程竣工验收
D.建筑节能检验批、分项工程全部合格即可进行节能分部工程验收
35.根据《建设工程抗震管理条例》，关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法正确的是（ ）。
A.设计单位应当将建筑抗震设防烈度等情况记入建筑使用说明书
B.建设单位应当组织工程各参建单位建立隔震减震工程质量可追溯制度
C.实行施工总承包的项目，隔震减震装置可以由专业承包单位完成施工
D.施工单位应当对已经建成的建设工程的工程抗震构件进行检查和修缮
36.甲公司与乙公司订立水泥买卖合同，合同约定，甲公司向乙公司购买水泥 100 吨，甲公司于 8 月 1 日
前向乙公司支付 30%的预付款，余款于 10 月 15 日水泥交付后 3 日内付清。8 月 1 日，甲公司未按合同
约定支付预付款。10 月 15 日，甲公司要求乙公司交付水泥。根据《民法典》，乙公司可以行使的权利是
（ ）。
A.先履行抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权
37.下列情形中，属于行政复议受案范围的是（ ）。
A.认为行政机关制定、发布的具有普遍约束力的规范性文件侵犯其合法权益的
B.对行政机关作出的人事任免决定不服的
C.对行政机关作出的民事纠纷调解不服的
D.对行政机关作出的不予受理工伤认定申请的决定不服的
38.下列行为中，注册建造师依法可以实施的是（ ）。
A.允许他人以自己的名义从事执业活动
B.同时在两个以上企业受聘或者执业
C.变更注册单位前即在另一企业从事执业活动
D.办理所负责工程移交手续后变更注册到另一企业
39.根据《招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在（ ）提出。
A.投标有效期内
B.投标截止时间 10 日前
C.评标委员会评审结束前
D.招标人发出中标通知书前
40.下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是（ ）。
A.组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案
B.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况
C.保证本单位安全生产投入的有效实施
D.监督在建项目安全生产费用的使用
41.某建设项目于 2023 年 5 月 8 日领取施工许可证，同年 6 月 16 日开工。开工后因极端天气原因于
2023 年 7 月 24 日中止施工。该项目建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是（ ）。
A.2023 年 6 月 8 日
B.2023 年 7 月 16 日
C.2023 年 8 月 24 日
D.2023 年 10 月 24 日
42.关于施工单位施工质量检验和返修的说法，正确的是（ ）。
A.隐蔽工程在隐蔽前，应当通知建设单位和勘察、设计单位
B.建设工程竣工验收不合格的，施工单位应当负责返修
C.因建设单位原因导致工程质量缺陷的，施工单位应当无偿修复
D.因修复工程质量缺陷造成逾期交付的，施工单位均应承担违约责任
43.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的
工程是（ ）。
A.新建影视摄制基地
B.新建商业综合体
C.扩建办公楼
D.扩建必要的基础设施
44.依据罪责刑相适应原则，刑罚的轻重，应当与犯罪分子（ ）和承担的刑事责任相适应。
A.所犯罪行
B.人身危险性
C.社会危害性
D.犯罪态度
45.建设工程施工合同纠纷的管辖法院是（ ）。
A.建设工程所在地人民法院
B.发包人住所地人民法院
C.承包人住所地人民法院
D.发包人和承包人约定的人民法院
46.下列施工合同中，有效的是（ ）。
A.甲施工企业超越资质等级许可范围签订的施工总承包合同
B.乙施工企业借用其他企业资质证书签订的专业承包合同
C.丁施工劳务企业与某专业承包企业签订的劳务分包合同
D.丙施工企业在中标合同之外与发包人签订的无偿建设配套设施的施工总承包合同
47.根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境建设宣传教育的说法，正确的是（ ）。
A.高等学校、中等职业学校等应当开设无障碍环境建设相关专业和课程
B.各类职业资格和继续教育的考试内容应当包括无障碍环境建设知识
C.建筑、交通运输等相关学科专业应当增加无碍环境建设的教学和实践
D.企业事业单位应当对工作人员进行无障碍服务知识与技能培训
48.关于施工水污染防治禁止事项的说法，正确的是（ ）。
A.禁止向水体排放含放射性物质的废水
B.禁止向水体排放含热废水
C.禁止向城镇排水设施排放污水
D.禁止向水体排放工业废渣
49.4 月 20 日，甲向乙发出函件称：“本单位欲以每吨 3800 元的价格出售螺纹钢 100 吨，如欲购买，请
于 5 月 10 日前回复”。乙于 4 月 27 日收到甲的函件，并于次日回函表示愿意购买。但由于投递错误，
乙的回函于 5 月 11 日才到达甲处，因已超过 5 月 10 日的最后期限，甲未再理会乙，而将钢材出售给他
人。根据《民法典》，关于甲、乙之间合同的说法，正确的是（ ）。
A.合同成立且已生效，乙有权要求甲履行合同
B.合同未成立，甲对乙不承担任何责任
C.合同未成立，但乙有权要求甲赔偿信赖利益损失
D.合同成立但未生效，甲有权以承诺迟到为由撤销要约
50.根据《劳动合同法》，用人单位不必提前预告即可与劳动者解除劳动合同的情形是（ ）。
A.用人单位生产经营发生严重困难的
B.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的
C.劳动者患病不能从事原工作的
D.劳动者受到行政处罚的
51.关于建设工程施工企业安全生产费用提取的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业提取的安全生产费用不列入工程造价
B.施工企业不得提高安全生产费用提取标准
C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安产费用
52.根据《职业病防治法》，劳动者享有的职业卫生保护权利是（ ）。
A.获得职业安全教育培训
B.要求用人单位提供安全防护设施
C.建立职业卫生管理制度和操作规程
D.对职业病防治工作提出意见和建议
53.关于注册建造师注册证书失效及注销的说法，正确的是（ ）。
A.注册建造师聘用单位破产的，其注册证书应依法被吊销
B.注册建造师年龄超过 60 周岁的，其注册证书应依法被撤销
C.注册建造师受到刑事处罚的，其注册证书和执业印章由注册机关收回并办理注销手续
D.注册建造师注册有效期满未延续注册的，其注册证书应依法被吊销
54.下列情形中，应当对犯罪分子予以减刑的是（ ）。
A.犯罪情节较轻的
B.遵守监规，确有悔改表现的
C.阻止他人重大犯罪活动的
D.已满 75 周岁的
55.根据《城乡规划法》，关于规划验收的说法，正确的是（ ）。
A.建设工程是否符合规划条件，应当由县级人民政府城乡规划主管部门按规定予以核实
B.经核实不符合规划条件的建设工程，建设单位获得有关人民政府土地主管部门批准可以组织竣工验收
C.规划条件未经核实的建设工程，建设单位不得组织竣工验收
D.施工单位应当在竣工验收后向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料
56.下列纠纷中，可以申请仲裁的是（ ）。
A.收养协议纠纷
B.工程合同纠纷
C.遗产继承纠纷
D.监护资格纠纷
57.关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书
B.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
C.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安拆卸工程专项施工方案的审核
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应向建设单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字
58.关于建设工程安全生产监督管理体制的说法，错误的是（ ）。
A.国务院负责安全生产监督管理的部门对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理
B.国务院住房城乡建设主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理
C.施工安全监督人员应当具有 5 年及以上施工安全管理经验
D.县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门可以将施工安全监督工作委托所属的施工安全监督机构具
体实施
59.关于工程竣工验收后提交档案资料的说法，正确的是（ ）。
A.施工分包单位应将本单位形成的工程文件立卷后向施工总承包单位移交
B.勘察、设计等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后向施工单位移交
C.建设单位应当在工程竣工验收后 6 个月内向城建档案馆报送建设工程档案
D.建设单位编制的建设工程电子档案可不移交城建档案馆
60.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。
A.不得与建设单位有隶属关系
B.对施工质量承担连带责任
C.不得转让工程监理业务
D.组织建设工程竣工验收
2024 年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 A 卷答案与解析（1 天 3 科，6 月 2 日）
一、单项选择题
1.【答案】D
【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是
法律另有规定的除外。
2.【答案】C
【解析】下列财产不得抵押：（1） 土地所有权；（A 选项）（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土
地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法
人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；；（B 选项）（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；
（D 选项）（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。
3.【答案】D
【解析】在建设工程活动中，有些作品属于职务作品。自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所创作
的作品是职务作品。职务作品与单位作品在形式上的区别在于，单位作品的作者是单位，而职务作品的作
者是自然人个人。
一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者非法人组织有权在其业务范围内优先使用。作品
完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。《著作权法》 规
定，有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有，法人
或者非法人组织可以给予作者奖励：（1）主要是利用法人或者非法 人组织的物质技术条件创作，并由法
人或者非法人组织承担责任的工程设计图、产品设 计图、地图、示意图、计算机软件等职务作品；（2）
报社、期刊社、通讯社、广播电台、电视台的工作人员创作的职务作品；（3）法律、行政法规规定或者合
同约定著作权由法人或者其他非法人组织享有的职务作品。
4.【答案】D
【解析】因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售
者请求赔偿。
5.【答案】D
【解析】禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的， 由
侵权人依法承担侵权责任（AB 错误）； 经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，
由可能加害的建筑物使用人给予补偿（C 错误、D 正确）。可能加害的建筑物使用人补偿后， 有权向侵权
人追偿。物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止上述情形的发生； 未采取必要的
安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。发生上述规定的情形的， 公安等机关应
当依法及时调查，查清责任人。
6.【答案】D
【解析】行政强制措施的种类：①限制公民人身自由；②查封场所、设施或者财物；③扣押财物；④冻结
存款、汇款；⑤其他行政强制措施。
7.【答案】C
【解析】施工许可证的申请条件：（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；
（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）施工场地已经基本具备
施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；（B 错误）（4）已经确定施工企业；（5）有满足施
工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件
已按规定审查合格；（A 错误、C 正确）（6）有保证工程质量和安全的具体措施。D 为混淆选项。
8.【答案】D
【解析】下列项目免征增值税：（1）农业 生产者销售的自产农产品；（2）避孕药品和用具；（3）古旧
图书；（4）直接用于科学 研究、科学试验和教学的进口仪器、设备；（5）外国政府、国际组织无偿援助
的进口物 资和设备；（6）由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品；（7）销售的自己使用过 的物
品。
9.【答案】B
【解析】A 错误，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。
B 正确，持有施工总承包、专业承包三级资质的企业，可按照现行二级资质标准要求申请升级，也可按照
要求直接申请二级资质。C 错误，企业完成备案手续并取得资格证书后，即可承接施工劳务作业。D 错误，
具有法人资格的企业可直接申请施工总承包、专业承包二级资质。
10.【答案】A
【解析】封闭式框架协议采购程序，确定第一阶段入围供应商，其评审方法包括价格优先法和质量优先法。
11.【答案】A
【解析】根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（2019 年修正），下列证据不能单独作为认
定案件事实的根据：（1）当事人的陈述；（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年
龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言；（3）与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的
证言；（4）存有疑点的视听资料、电子数据；（5）无法与原件、原物核对的复制件、复制品。
12.【答案】D
【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人伤亡或者直接经济
损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包
括急性工业中毒），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人
以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；（3）
较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000
万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以 下重伤，或者
1000 万元以下直接经济损失的事故。国务院应急管理部门可以会同国务 院有关部门，制定事故等级划分
的补充性规定。上述所称的“以上”包括本数，所称 的“以下”不包括本数。
13.【答案】B
【解析】A 错误，行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，或者原告申请被告履行法
定职责或者给付义务理由不成立的， 人民法院判决驳回原告的诉讼请求。B 正确，行政行为有下列情形之
一的， 人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：第一，主要证据不足的； 第
二， 适用法律、法规错误的；第三，违反法定程序的；第四，超越职权的；第五，滥用职权的；第六，明
显不当的。人民法院判决被告重新作出行政行为的，被告不得以同一的事实和理由作出与原行政行为基本
相同的行政行为。C 错误，行政行为有下列情形之一的，人民法院判决确认违法，但不撤销行政行为：第
一，行政行为依法应当撤销，但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；第二，行政行为程序
轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的。D 错误，行政处罚明显不当，或者其他行政行为涉及对款额
的确定、认定确有错误的，人民法院可以判决变更。
14.【答案】B
【解析】A 错误，行政 合理性的基本内涵包括比例原则和平等对待两个方面。CD 错误，在行政法中，诚
实守信意味着：①行政主体不得为了自身的利益欺骗行政相对人，不得“钓鱼执法”和“养鱼执法”，违
反法律、法规、政策的初衷和目的。②政府在制定法律、政策、决定和作出承诺前，必须充分考虑各种复
杂的情形，听取多方意见，在慎重考虑的基础上作出决定。③行政主体必须依法行政，不得 任意反悔。④
法律规范应具有稳定性与不可溯及性。⑤行政活动应具有真实性与确定性。
15.【答案】A
【解析】A 正确、B 错误，因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因标的
物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。C 错误，标的物为数物，其中一物不符合约定的，
买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，当事人可以就数物解除合同。D 错
误，出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不
能实现合同目的的， 买受人可以就该批标的物解除。
16.【答案】D
【解析】A 错误，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。B 错
误，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。C 错误，联合体中标的， 联
合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。D 正确，资格预审后联合体增
减、更换成员的，其投标无效。
17.【答案】D
【解析】B 错误，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以
后以分包的名义分别转包给第三人。违法分包的情形： （1）承包单位将其承包的工程分包给个人的（C 属
于违法分包）；（2）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；（3）施工总
承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（4）专业分
包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（5）专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；
（A 属于违法分包）（6）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机
械设备、主要周转材料费用的。D 正确，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。经发包人同意。
除总承包合同中已有约定的分包外，必须经建设单位认可。
18.【答案】C
【解析】A 错误，建筑市场的信用信息在省级建筑市场平台或者全国市场建筑平台进行公开。B 错误，建
筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成。C 正确，优良信用信息是指建筑市场各 方
主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息。D 错误，基本信息是指注册
登记 信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。
19.【答案】A
【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建
设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
20.【答案】D
【解析】《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取
可能的应急措施后撤离作业场所。
21.【答案】A
【解析】B 错误，缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年，由发、承包双方在合同中约定。C 错误，
缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。D 错误，由于承包人原因导致工程无法按规定 期限进行竣工验
收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。
22.【答案】B
【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：完 成建设工程设
计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件
和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签
署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
23.【答案】D
【解析】托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，
但是当事人另有约定的除外。
24.【答案】C
【解析】A 错误，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。（超
教材）B 错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
C 正确，招标人设有标底的，标底在开标前应当保密，并在评标时作为参考。D 错误，招标文件中没有规定
的标准和方法不得作为评标的依据。
25.【答案】D
【解析】A 错误，解决劳动争议，应当根据事实，遵循合法、公正、及时、着重调解的原则，依法保护当
事人的合法权益。劳动争议处理原则包括三个方面：（1 ）坚持根据事实、实事求是，一切从具体实际出
发； （2） 坚持合法处理、维护公平，依法保护当事人的合法权益；（3） 坚持高效便捷、及时调解，提
高劳动争议处理的质效。B 错误，劳动争议调解程序的启动有两种方式： 一是当事人申请；二是调解委员
会主动调解。C 错误，企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成。D 正确，经调解达成调解协
议的，由调解委员会制作调解协议书。
26.【答案】B
【解析】机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起 30 日
内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过 60 日。
27.【答案】B
【解析】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关
予以注销。
28.【答案】B
【解析】项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80% 。
29.【答案】A
【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： （1） 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事
故伤害的；（2） 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
（3） 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； （4） 患职业病的； （5） 因
工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的； （6） 在上下班途中，受到非本人主要责
任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的； （7） 法律、行政法规规定应当认定为工
伤的其他情形。不得认定为工伤或者视同工伤： （1） 故意犯罪的； （2） 醉酒或者吸毒的；（3）自残
或者自杀的。BCD 不得认定为工伤。
30.【答案】A
【解析】租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，视为不定期租赁。不定期租赁
合同，当事人可以随时解除合同，但应当在合理期限之前通知对方。
31.【答案】A
【解析】A 正确，对已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物进行室内装修活动，应当按照规定
限定作业时间，采取有效措施，防止、减轻噪声污染。B 错误，施工单位应当按照规定制定噪声污染防治
实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。C 错误，建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列
入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。D 错误，在噪声敏感建筑物集中区域，禁
止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连
续施工作业的除外。
32.【答案】D
【解析】人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定
的自由裁量权的案件可以调解。
33.【答案】A
【解析】有下列情形之一的， 委托代理终止：（1） 代理期限届满或者代理事务完成；（B 选项）（2）
被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（C 选项）（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被
代理人死亡； （5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。（D 选项）
34.【答案】C
【解析】A 错误，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。B 错误，不符合强制性节能标准的项
目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。C 正确，单位工程竣工验收应在建筑节
能分部工程验收合格后进行。D 错误，建筑节能分部工程的质量验收，应在施工单位自检合格，且检验批、
分项工程全部合格的基础上，进行外墙节能构造外窗气密性现场实体检测和设备系统节能性能检测，确认
建筑节能工程质量达到验收的条件后方可进行。
35.【答案】B
【解析】A 错误，建设单位应当将建筑的设计使用年限、结构体系、抗震设防烈度、抗震设防类别等具体
情况和使用维护要求记入使用说明书，并将使用说明书交付使用人或者买受人。B 正确，建设单位应当组
织勘察、设计、施工、工程监理单位建立隔震减震工程质量可追溯制度，利用信息化手段对隔震减震装置
采购、勘察、设计、进场检测、安装施工、竣工验收等全过程的信息资料进行采集和存储，并纳入建设项
目档案。C 错误，实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自
行完成。D 错误，建设工程所有权人应当按照规定对建设工程抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置
及隔震标识进行检查、修缮和维护，及时排除安全隐患。
36.【答案】A
【解析】当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行
请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
37.【答案】D
【解析】下列事项不属于行政复议范围：（1）国防、外交等国家行为；（2）行政法规、规章或者行政机
关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件（A 选项）；（3）行政机关对行政机关工作人
员的奖惩、任免等决定（B 选项）；（4）行政机关对民事纠纷作出的调解（C 选项）。
38.【答案】D
【解析】注册建造师不得有下列行为：（1）不履行注册建造师义务；（2）在执业过程中，索贿、受贿或
者谋取合同约定费用以外的其他利益；（3）在执业过程中实施商业贿赂；（4）签署有虚假记载等不合格
的文件；（5）允许他人以自己的名义从事执业活动；（A 选项）（6）同时在两个或者两个以上单位受聘
或者执业；（BC 选项）（7）涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书
和执业印章；（8）超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；（9） 法律、法规、规章禁止的其
他行为。
39.【答案】B
【解析】对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内
作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
40.【答案】B
【解析】项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：①负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记
录；②现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况（B 正确）；③对作业人员违规违章行为有权
予以纠正或查处；④对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；⑤对于发现的重大安全隐患，有权向
企业安全生产管理机构报告；⑥依法报告生产安全事故情况。AC 属于生产经营单位的主要负责人。D 属于
建筑施工企业安全生产管理机构的职责。
41.【答案】C
【解析】《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内，
向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
42.【答案】B
【解析】A 错误，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。B 正确，施
工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。CD 错误，因施
工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改
建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
43.【答案】D
【解析】在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必
要的基础设施和公共服务设施除外。
44.【答案】A
【解析】罪责刑相适应原则：《刑法》第 5 条规定"刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事
责任相适应。"
45.【答案】A
【解析】专属管辖：因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；农村土地承包经营合同纠
纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。
不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地
为不动产所在地。
46.【答案】C
【解析】AB 无效，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据《民法典》第 153 条第 1 款的规定，
认定无效： （1） 承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用
有资质的建筑施工企业名义的； （3） 建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、
违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据《民法典》第 153 条第 1 款及第 791 条第
2 款、第 3 款的规定，认定无效。D 无效，招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建
房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当
事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。
47.【答案】C
【解析】A 错误，国家鼓励高等学校、中等职业学校等开设无障碍环境建设相关专业和课程，开展无障碍
环境建设理论研究、国际交流和实践活动。B 错误、C 正确，建筑、交通运输、计算机科学与技术等相关
学科专业应当增加无障碍环境建设的教学和实践内容， 相关领域职业资格、继续教育以及其他培训的考试
内容应当包括无障碍环境建设知识。D 错误，国家鼓励机关、企业事业单位、社会团体以及其他社会组织，
对工作人员进行无障碍服务知识与技能培训。
48.【答案】D
【解析】A 错误，禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。B 错
误，向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。C 错误，从事，工业、
建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（简称排水户）向城镇排水设施排放污水的，应当
向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。D 正确，禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇
垃圾和其他废弃物。
49.【答案】B
【解析】在这个案例中，甲向乙发出了要约，明确了价格、数量以及回复的最后期限。乙在收到要约后表
示愿意购买，但由于回函延误，导致甲在规定的期限内未能收到乙的承诺，因此按照《民法典》的规定：
承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外，合同尚未成立。A 错误，因为乙的
承诺超过了甲设定的期限，甲没有收到乙在规定时间内的承诺，所以合同未成立，乙不能要求甲履行合同。
B 正确，因为乙的承诺没有在甲规定的期限内到达甲处，根据《民法典》的规定，合同未成立，甲对乙不
承担责任。C 错误，因为合同未成立，甲没有违反合同义务，乙也没有因信赖甲的承诺而产生实际损失，
所以乙没有权利要求甲赔偿信赖利益损失。D 错误，因为乙的承诺没有在规定的期限内到达甲处，合同未
成立，不存在成立但未生效的情况，甲也没有撤销要约的必要，因为要约的有效期已经过去。
50.【答案】B
【解析】《劳动合同法》规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：①在试用期间被
证明不符合录用条件的；②严重违反用人单 位的规章制度的；③严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重
大损害的；④劳动者同 时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经
用人 单位提出，拒不改正的；⑤因《劳动合同法》第 26 条第 1 款第 1 项规定的情形（以欺诈、 胁迫
的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的） 致使劳动合同无效的；
⑥被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，用人单位提前 30 日以书面形式通
知劳动者本人或者额外支付劳动者 1 个月工资后，可以解除劳动合同：①劳动者患病或者非因工负伤，在
规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；②劳动者不能胜任工作，
经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；③劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致
使劳动合同无法履行，经用人 单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
51.【答案】C
【解析】A 错误，（超教材）建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列
入标外管理。B 错误，企业在办法提出标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取
标准。C 正确，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产
费用。D 错误，建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日 1 个月内向承包单位支付至少 50%企业安全
生产费用。总包单位应当在合 同中单独约定并于分包工程开工日 1 个月内将至少 50%企业安全生产费用直
接支付给分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
52.【答案】D
【解析】《职业病防治法》规定，劳动者享有下列职业卫生保护权利：①获得职业卫生教育、培训；②获
得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务；③了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害
因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施；④要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设
施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件；⑤对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行
为提出批评、检举和控告；⑥拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业；⑦参与用人单位职业
卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议。
53.【答案】C
【解析】注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：（1）聘用单位破产的； （2）聘用
单位被吊销营业执照的；（3）聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；（4）已与聘用单位解除聘用合同关
系的；（5）注册有效期满且未延续注册的；（6）年龄超过 65 周岁的；（7）死亡或不具有完全民事行为
能力的；（8）其他导致注册失效的情形。注册建造师有下列情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回
注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废：（1）有以上规定的注册证书和执业印章失效情
形发生的；（2）依法被撤销注册的；（3）依法被吊销注册证书的；（4）受到刑事处罚的；（5）法律、
法规规定应当注销注册的其他情形。
54.【答案】C
【解析】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教
育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大 立功表现之一的，应当减刑：（1）
阻止他人重大犯罪活动的；（2）检举监狱内外重大犯 罪活动，经查证属实的；（3）有发明创造或者重大
技术革新的；（4）在日常生产、生活 中舍己救人的；（5）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出
表现的；（6）对国家 和社会有其他重大贡献的。
55.【答案】C
【解析】A 错误、C 正确，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合
规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当
在竣工验收后 6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。BD 错误，建设工程竣工后，建设单
位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请，由城乡规划行政主管部门按照选址意见书、
建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及其有关规划的要求，对建设工程进行
规划验收，包括对建设用地范围内的各项工程建设情况，建筑物的使用性质、位置、间距、层数、标高、
平面、立面、外墙装饰材料和色彩，各类配套服务设施、临时施工用房、施工场地等进行全面核查，并作
出验收记录。对于验收合格的，由城乡规划行政主管部门出具规划认可文件或核发建设工程竣工规划验收
合格证。
56.【答案】B
【解析】《仲裁法》规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，
可以仲裁。下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；（ACD 选项）②依法应当由行政
机关处理的行政争议。
57.【答案】B
【解析】A 错误，建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双
方的安全生产责任。实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工
程安全协议书。B 正确，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位
应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。C 错误，安装单
位将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总
承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。D 错误，建筑起重机
械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、
调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明。
58.【答案】C
【解析】A 正确，国务院负责安全生产监督管理的部门依照《安全生产法》的规定，对全国建设工程安全
生产工作实施综合监督管理。B 正确，国务院建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。
C 错误，施工安全监督人员应当具备下列条件：（1）具有工程类相关专业大专及以上学历或初级及以上专
业技术职称；（2）具有两年及以上施工安全管理经验；（3）熟悉掌握相关法律法规和工程建设标准规范；
（4）经业务培训考核合格，取得相关执法证书；（5）具有良好的职业道德。D 正确，县级以上地方人民
政府住房城乡建设主管部门可以将施工安全监督工作委托所属的施工安全监督机构具体实施。
59.【答案】A
【解析】A 正确，各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。B 错误，勘察、
设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。C 错误，建设单位应当在工
程竣工验收后 3 个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。D 错误，每项建设工程应编制
一套电子档案，随纸质档案一并移交城建档案管理机构。电子档案签署了具有法律效力的电子印章或电子
签名的，可不移交相应纸质档案。
60.【答案】C
【解析】A 错误，工程监理单位接受建设单位委托，对施工单位以及材料供应单位进行监督检查。B 错误，
总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。C 正确，工程监理单位不得转让工程监理业务。D
错误，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
课程推荐：
登录京疆援培网校二级建造师课程频道试听课程：点击登录二级建造师课程频道试听
手机扫码登录二级建造师课程频道
2025年度二级建造师考试辅导网络课程快速报名通道：点击在线试学报名
手机扫码试学报名
