2024年二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》真题A卷多项选择题（6月1日）
京疆援培二级建造师考试培训教研组搜集整理了二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题汇编的内容，小编在这里跟考生们分享2024年度二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题A卷多项选择题（6月1日考试试卷）的试题及答案解析，以供考生备考学习之用。
登录京疆援培网校二级建造师课程频道试听课程：点击登录二级建造师课程频道试听
手机扫码登录二级建造师课程频道
2024 年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 A 卷（6 月 1 日）
二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个
错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
61.关于施工企业全员安全生产教育培训的说法，正确的有（ ）。
A.施工企业开展职业教育的情况应当纳入企业社会责任报告
B.施工企业应当对管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训
C.未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业
D.施工企业使用被派遣劳动者的，应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培
训
E.劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训
62.根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通知》，关于施工现场
技能工人的说法，正确的有（ ）。
A.扩建市政基础设施工程建设项目，可以不制定相应的施工现场技能工人配备标准
B.技能工人包括一般技术工人和建筑施工特种作业人员
C.经省级以上人民政府住房和城乡建设主管部门认定的特种作业人员也属于建筑施工特种作业人员
D.鼓励企业和行业协会积极举办各类技能竞赛，以赛促练、以赛促训
E.建筑起重机械司机不属于建筑施工特种作业人员
63.关于招标投标投诉处理的说法，正确的有（ ）。
A.对招标文件投诉的，应当先向招标人提出异议
B.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处
理
C.招标投标投诉受理人为发展改革部门
D.对国家重大建设项目招标投标活动的投诉，由国务院住房城乡建设部门受理并作出处理决定
E.行政监督部门处理投诉，必要时，可以责令暂停招标投标活动
64.关于施工生产安全事故报告的说法，必要时，可以责令暂停招标投标活动正确的有（ ）。
A.发生事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人
B.事故可能造成的伤亡人数不属于事故报告的内容
C.特种设备发生事故的，应当同时向特种设备安全监督管理部门报告
D.事故发生之日起 30 日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报
E.XXX
65.根据《政府采购法》，采用询价方式采购货物应当符合的条件有（ ）。
A.有效竞争不足
B.需要多次重复采购
C.货物规格、标准统一
D.现货货源充足
E.价格变化幅度小
66.关于项目负责人施工现场制度的说法，正确的有（ ）。
A.项目负责人应当对工程项目落实带班制度负责
B.项目负责人带班生产是项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产状况
C.项目负责人在同一时期只能承担不超过 2 个工程项目的管理工作
D.项目负责人要认真做好带班生产记录并签字存档备查
E.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 60%
67.关于中国特色社会主义法律体系的说法，正确的有（ ）。
A.中国特色社会主义法律体系立足中国国情和实际，适应改革和社会主义现代化建设
B.中国特色社会主义法律体系集中体现党和人民意志
C.中国特色社会主义法律体系以民商法为统帅，以刑法、经济法等多个法律部门的法律为主干
D.中国特色社会主义法律体系由法律，行政法规，地方性法规等多个层次的法律规范构成
E.中国特色社会义律体包括国家经济建设、政治建设、文化建设，社会建设以及生态文明建设的各个方面
68.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于记录信息数据更正的说法，正确的是（ ）。
A.公告部门负责对记录信息数据进行更正
B.公告的违法行为记录应当与行政处理决定的相关内容一致
C.公告部门接到书面申请后，应当在 5 个工作日内进行核对
D.XXX
E.XXX
69.关于工程建设领域农民工工资支付保障的说法，正确的有（ ）。
A.施工合同额低于 300 万元的工程，且该工程的施工总承包单位在办理施工许可证的 3 年内承建的工程未
发生工资拖欠的，免除该工程存储农民工工资保证金
B.任何施工企业和个人不得欠农民工工资
C.施工企业支付的农民工工资不得低于当地最低工资标准
D.农民工工资保证金可以用来支付工程款、材料费
E.施工总承包单位在同一工程保证金管理地区有多个在建工程，农民工工资保证金存储比例可适当下浮
70.编制建设工程勘察、设计文件的法定依据包括（ ）。
A.项目的招标文件
B.项目批准文件
C.城乡规划
D.工程建设强制性标准
E.国家规定的建设工程勘察、设计深度要求
71.关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的说法，正确的有（ ）。
A.施工企业应当在危险性较大的分部分项工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案
B.专项施工方案应当由施工企业负责人审核签字，加盖单位公章
C.专项施工方案经论证不通过的，施工企业修改后应当重新组织专家论证
D.危险性较大的分部分项工程实行分包的，由施工总承包单位编制专项施工方案
E.专项施工方案经论证需修改后通过的，施工企业根据论证报告修改完善后，可以直接实施
72.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（ ）。
A.未竣工的建设工程量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受
偿的，人民法院应当予以支持
B.承包人行使建设工程价优先受偿权的，应当自工程竣工验收之日起 18 个月内行使
C.装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权
D.承包人享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权
E.承包人建设工程价款优先受偿的范围包括逾期支付建设工程价款的利息和违约金
73.下列情形中，应当中止民事诉讼程序的有（ ）。
A.原告死亡，继承人放弃诉讼权利的
B.作为一方当事人的法人终止，尚未确定权利义务承受人的
C.一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的
D.离婚案件一方当事人死亡的
E.被告死亡，没有遗产，也没有应当承担义务的人的
74.关于土地承包经营权的说法，正确的有（ ）。
A.土地承包经营权不得互换、转让
B.耕地的承包期为 30 年
C.林地的承包期为 30 年至 60 年
D.草地的承包期为 30 年至 50 年
E.土地承包经营权自登记时设立
75.关于产品责任的说法，正确的有（ ）。
A.因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任
B.因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求
赔偿
C.因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，
有权向第三人追偿
D.产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大
的，对扩大的损害无需承担侵权责任
E.因产品缺陷危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求生产者、销售者承担停止侵害、排除妨碍、
消除危险等侵权责任
76.根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境建设监督管理的说法，正确的有（ ）。
A.县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境建设情况
B.无障碍环境建设评估结果应当向社会公布
C.残疾人联合会应当聘请残疾人代表对无障碍环境建设情况进行监督
D.对违反《无障碍环境建设法》规定损害社会公共利益的行为，老年人代表可以提起公益诉讼
E.乡镇人民政府应当在职责范围内，开展无障碍环境建设工作
77.根据《城乡规划法》，关于规划变更的说法，正确的有（ ）。
A.申请变更的主体为施工企业
B.原则上应当按照规划条件进行建设
C.确需变更的，必须向城市、县人民政府建设主管部门提出申请
D.变更内容不符合控制性详细规划的，主管部门不得批准
E.主管部门应当及时将变更后的规划条件通报同级土地主管部门
78.根据《注册建造师管理规定》，属于建造师基本权利的有（ ）。
A.使用注册建造师名称
B.执行技术标准、规范和规程
C.在规定范围内从事执业活动
D.保管本人注册证书
E.获得高薪
79.关于仲裁程序的说法，正确的有（ ）。
A.当事人可以委托律师和其他代理人进行仲裁活动
B.申请人未提交答辩书的，仲裁程序延期进行
C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开
庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉
D.仲裁委员会收到仲裁申请书后认为不符合受理条件的，可以口头通知当事人并说明理由
E.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开
庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议
80.劳动者有权单方解除劳动合同的情形有（ ）。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位被依法宣告破产的
C.因劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
D.用人单位的规章制度违反法律法规的规定，损害劳动者权益的
E.劳动者在试用期内提前 3 日通知用人单位解除劳动合同的
2024 年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 A 卷（6 月 1 日）
答案与解析
二、多项选择题
61.【答案】ACDE
【解析】企业开展职业教育的情况应当纳入企业社会责任报告。（A 正确）《建设工程安全生产管理条例》
还规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入
个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。（B 错误）《建设工程安全生产管理条
例》也规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或
者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。（C 正确）生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被
派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育
和培训。（D 正确）劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。（E 正确）
62.【答案】BCD
【解析】《住房和城乡建设部办公厅关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通知》（建办市〔2021〕
29 号）规定，新建、改建、扩建房屋建筑与市政基础设施工程建设项目，均应制定相应的施工现场技能工
人配备标准。（A 错误）技能工人包括一般技术工人和建筑施工特种作业人员。一般技术工人等级分为初
级工、中级工、高级工、技师、高级技师；工种类别包括砌筑工、钢筋工、模板工、混凝土工等。建筑施
工特种作业人员包括建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安
装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工和经省级以上人民政府住房和城乡建设主管部门认定的其他特种作业
人员等。（BC 正确、E 错误）对施工现场技能工人开展技能培训，完善本地区建筑工人技能培训组织实施
体系。充分发挥企业技能培训主体作用，推动实现技能培训与现场施工相互促进，鼓励企业和行业协会积
极举办各类技能竞赛，以赛促练、以赛促训。（D 正确）
63.【答案】ABE
【解析】对资格预审文件、招标文件、招标过程和中标结果的异议，应当先向招标人提出异议。（A 正确）
投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
（B 正确）行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应
当予以配合。必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。（C 错误，E 正确）对国家重大建设项
目（含工业项目）招标投标活动的投诉，由国家发展改革委受理并依法做出处理决定。（D 错误）
64.【答案】ACD
【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单
位负责人。（A 正确）《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》规定，事故报告主要应当包括
以下内容：（1）事故的发生时间、地点和工程项目名称；（2）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包
括下落不明人数）（B 错误）；（3）事故工程项目的建设单位及项目负责人、施工单位及其法定代表人和
项目经理、监理单位及其法定代表人和项目总监；（4）事故的简要经过和初步原因；（5）其他应当报告
的情况。事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起 30 日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（D
正确）《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报
告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部
门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。（C 正确）
65.【答案】CDE
【解析】询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得
更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。根据《政府采购法》，
采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。
66.【答案】ABD
【解析】《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量
安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。（A 正确）项目负责人带班生产是指项目负责
人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。（B 正确）项目负责人在同一时期只能承担一个工
程项目的管理工作。（C 错误）项目负责人带班生产时，要全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对
重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查。（D 正确）项目
负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。（E 错误）
67.【答案】ABDE
【解析】2011 年 3 月 10 日，十一届全国人民代表大会第四次会议正式宣布：一个立足中国国情和实际、
适应改革开放和社会主义现代化建设需要、集中体现党和人民意志的，以宪法为统帅，以宪法相关法、民
法商法等多个法律部门的法律为主干，由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国
特色社会主义法律体系已经形成，国家经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设的各
个方面实现有法可依。
68.【答案】ABC
【解析】《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，公告部门负责建立公告平台信息系统，对记录信
息数据进行追加、修改、更新，并保证公告的违法行为记录与行政处理决定的相关内容一致。（AB 正确）
被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申
请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在 5 个工作日内进行核对。（C 正确）
69.【答案】ABC
【解析】A 正确。施工合同额低于 300 万元的工程，且该工程的施工总承包单位在签订施工合同前一年内
承建的工程未发生工资拖欠的，各地区可结合行业保障农民工工资支付实际，免除该工程存储工资保证金。
B 正确。任何单位和个人不得拖欠农民工工资。C 正确。《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》规定，
企业应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按
月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。具体支付方式可由企业结合建筑行业特点在内部工资支付办
法中规定。D 错误。工资保证金实行专款专用，除用于清偿或先行清偿施工总承包单位所承包工程拖欠农
民工工资外，不得用于其他用途。E 错误。施工总承包单位在同一工资保证金管理地区有多个在建工程，
存储比例可适当下浮但不得低于施工合同额（或年度合同额）的 0.5%。
70.【答案】BCDE
【解析】《建设工程勘察设计管理条例》规定，编制建设工程勘察、设计文件，应当以下列规定为依据：
（1）项目批准文件；（2）城乡规划；（3）工程建设强制性标准；（4）国家规定的建设工程勘察、设计
深度要求。铁路、交通、水利等专业建设工程，还应当以专业规划的要求为依据。
71.【答案】AC
【解析】A 正确。施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。B 错误。专项施
工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章
后方可实施。C 正确。专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应当按照规定的要求重新组织专家
论证。D 错误。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，
专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。E 错误。专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单
位应当根据论证报告修改完善后，专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并
由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应
当按照规定的要求重新组织专家论证。
72.【答案】AD
【解析】A 正确。未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者
拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。B 错误。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受
偿权，但最长不得超过 18 个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。C 错误。装饰装修工程具备折
价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，
人民法院应予支持。D 正确。承包人享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。
E 错误。承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定
确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支
持。
73.【答案】BC
【解析】诉讼中止，是指诉讼过程中发生法定情形，暂停诉讼程序，待中止情形消失后恢复审理的制度。
根据《民事诉讼法》，有下列情形之一的，中止诉讼：（1）一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参
加诉讼的（C 选项）；（2）一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的；（3）作为一方当事
人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的（B 选项）；（4）一方当事人因不可抗拒的事由，
不能参加诉讼的；（5）本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的；（6）其他应当中止
诉讼的情形。中止诉讼的原因消除后，恢复诉讼。诉讼终结，是指诉讼中发生法定情形，导致诉讼已无必
要或者无可能性，故而结束审理的制度。根据《民事诉讼法》第 154 条，有下列情形之一的，终结诉讼：
（1）原告死亡，没有继承人，或者继承人放弃诉讼权利的（A 选项）；（2）被告死亡，没有遗产，也没
有应当承担义务的人的（E 选项）；（3）离婚案件一方当事人死亡的（D 选项）；（4）追索赡养费、扶
养费、抚养费以及解除收养关系案件的一方当事人死亡的。
74.【答案】BD
【解析】A 错误，土地承包经营权人依照法律规定，有权将土地承包经营权互换、转让。B 正确，耕地的
承包期为 30 年。C 错误，林地的承包期为 30 年至 70 年。D 正确，草地的承包期为 30 年至 50 年。E
错误，土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。
75.【答案】ABCE
【解析】A 正确。因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。B 正确。因产品存在缺陷
造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由
生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，
有权向销售者追偿。C 正确。因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品
的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。D 错误。产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售
者应当及时采取停止销售、警示、召回等补救措施；未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大
的，对扩大的损害也应当承担侵权责任。E 正确。侵权行为危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请
求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。如侵权行为是因产品缺陷导致，则侵权人为生
产者、销售者。
76.【答案】AB
【解析】A 正确，县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境建设情况。B
正确，县级以上地方人民政府有关主管部门定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评估，并将评估结果
向社会公布，接受社会监督。C 错误，残疾人联合会、老龄协会等组织根据需要，可以聘请残疾人、老年
人代表以及具有相关专业知识的人员，对无障碍环境建设情况进行监督。D 错误，对违反《无障碍环境建
设法》规定损害社会公共利益的行为，人民检察院可以提出检察建议或者提起公益诉讼。E 错误，乡镇人
民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作。
77.【答案】BCDE
【解析】A 错误，BC 正确，建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府
城乡规划主管部门提出申请。D 正确，变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。E
正确，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公
示。建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案。
78.【答案】ACD
【解析】《注册建造师管理规定》规定，注册建造师享有下列权利：（1）使用注册建造师名称（A 选项）；
（2）在规定范围内从事执业活动（C 选项）；（3）在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；
（4）保管和使用本人注册证书、执业印章（D 选项）；（5）对本人执业活动进行解释和辩护；（6）接受
继续教育；（7）获得相应的劳动报酬；（8）对侵犯本人权利的行为进行申述。《注册建造师管理规定》
进一步规定，注册建造师应当履行下列义务：（1）遵守法律法规和有关管理规定，恪守职业道德；（2）
执行技术标准、规范和规程（B 选项）；（3）保证执业的质量，并承担相应责任；（4）接受继续教育，
努力提高执业水准；（5）保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密；（6）与当事人有利
害关系的，应当主动回避；（7）协助注册管理机关完成相关工作。
79.【答案】ACE
【解析】A 正确。当事人、法定代理人可以委托律师和其他代理人进行仲裁活动。委托律师和其他代理人
进行仲裁活动的，应当向仲裁委员会提交授权委托书。B 错误。仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，
仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决。仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以
公开进行，但涉及国家秘密的除外。仲裁委员会应当在仲裁规则规定的期限内将开庭日期通知双方当事人。
当事人有正当理由的，可以在仲裁规则规定的期限内请求延期开庭。是否延期，由仲裁庭决定。申请人经
书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面
通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。C 正确。当事人达成仲裁协议，
一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法
院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。D 错误。仲裁委员会收到仲裁申请书之日起 5 日内，认为符合
受理条件的，应当受理，并通知当事人；认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明
理由。E 正确。当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方
在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未
对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。
80.【答案】ADE
【解析】《劳动合同法》规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：①未按照劳动合
同约定提供劳动保护或者劳动条件的；②未及时足额支付劳动报酬的（A 选项）；③未依法为劳动者缴纳
社会保险费的；④单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的（D 选项）；⑤因《劳动合
同法》第 26 条规定的情形致使劳动合同无效的；⑥法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他
情形。选项 B 属于劳动合同终止情形。《劳动合同法》规定，劳动者提前 30 日以书面形式通知用人单位，
可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前 3 日通知用人单位，可以解除劳动合同。（E 选项）劳动合同
订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更
劳动合同内容达成协议的。属于用人单位预告解除情形。
课程推荐：
登录京疆援培网校二级建造师课程频道试听课程：点击登录二级建造师课程频道试听
手机扫码登录二级建造师课程频道
2025年度二级建造师考试辅导网络课程快速报名通道：点击在线试学报名
手机扫码试学报名
