2023年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》模拟试题（一）答案解析
京疆援培一级建造师考试培训教研组在总结历年考试真题的基础上对2023年度考试重要考点进行了系统整理，小编在这里跟广大考生分享2023年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》考前模拟试题，以供考生备考学习之用。
2023年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》模拟试题（一）答案解析
答案解析
1 答案：D
解析：A是由国务院制定的；B是由地方人大常委会制定的；C是由地方人民政府制定的。
2 答案：D
解析：A选项，是工商部门签发营业执照时取得法人资格；B选项，建设单位一般也应当具有法人资格。建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。C选项，非营利法人包括事业单位、 社会团体、基金会、社会服务机构，机关法人属于特别法人。
3 答案：D
解析：丙属于表见代理，该合同为有效合同，甲对丙应承担付款义务。丁的属于无效代理，甲不对丁承担责任。
4 答案：D
解析：对于不动产合同，未办理物权登记的，不影响合同效力。A选项：乙应办理登记时取得房屋所有权；B选项：甲乙未办登记，甲乙也可以合同有效；C选项：甲丙已经办理过户登记，但甲丙合同也可以无效。
5 答案：B
解析：A选项：应为施工单位可以请求B供应商返还；C选项：施工企业在道路施工时设立警示标志警示行人，属于义务。D选项：建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和建设单位负连带责任。
6 答案：D
解析：发明专利权的期限为20年，实用新型专利权为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。
7 答案：C
解析：A：第三人加入债务的，保证人承担保证责任
B：保证期间不适用中止、中断和延长
D：连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。
8 答案：C
解析：A选项，质物需要转移占有；B选项，出质的标的可以是动产和权利；D选项，建设用地使用权是不动产，不可以质押
9 答案：D
解析：A选项定金合同自6月10日生效 ；B选项定金数额超过主合同标的额20%，超过的部分无效；C选项若卖方不能交付货物，应返还45万元。
10答案：C
解析：A选项保费由甲自行承担；B选项甲乙丙丁均是是被保险人；D选项工程交工后，保险公司不再承担赔偿责任。
11答案：B
解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。刑罚主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境；选项B错误，罚款属于行政处罚。
12答案：B
解析：不需要办理施工许可证的建设工程：
1.工程投资额在30万元以下或者建筑面积300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
2.抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动。
13答案：B
解析：A：属于撤回；
C：属于企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请的情形。D：应当作为不良行为记录公示。
14答案：D
解析：邀请招标条件：1.项目技术复杂或有特殊要求，或受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的；2.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
15答案：D
解析：A：选项招标人可以自行决定是否编制标底；B：选项采用工程量清单计价的建筑工程，工程量清单应当作为招标文件的组成部分；C：招标文件不能设定最低投标限价
16答案：A
解析：招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少15日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人
17答案：D
解析：选项A，为非居民个人，就从中国境内所得，应缴纳个人所得税。选项B，中彩票属于偶然所得，也需要交个税。
选项C，综合所得为超额累进税率。
选项D，非居民个人在中国境内从两处以上取得工资薪金所得才需要申报。
18答案：A
解析：B选项，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；C选项，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出；D选项，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人有权没收投标保证金。
19答案：C
解析：水污染的计税依据为污染当量数
20答案：A
解析：承揽业务不良包括：
（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；
（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；
（3）以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；
（5）将承包的工程转包或违法分包的。
21答案：C
解析：履约保证金不得超过合同价款总额的10%
22答案：D
解析：考点：违约责任及违约责任的免除。违约具有相对性。
《民法典》规定，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任，当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解除。
23答案：B
解析：A选项投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日向招标人书面提出异议；C选项投标人对评标结果有异议的，可以自中标候选人公示期间直接向招标人提出异议；D选项招标人在对投标人异议做出书面答复前，应当暂停招投标活动
24答案：B
解析：可撤销合同被撤销的，该合同自合同订立时不发生法律效力。
25答案：C
解析：收到通知之日起被代理人要在30日内追认，否则视为拒绝。
26答案：A
解析：动产所有权自交付时发生移转。
27答案：D
解析：合同形式包括口头、书面、其他形式。
法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。
28答案：D
解析：A选项，甲要求乙加班，乙不可以随时通知甲解除劳动合同。B选项，在试用期内，乙可以提前3日通知甲解除劳动合同。C选项，甲违章指挥危及乙人身安全的，乙无需通知甲即可解除劳动合同
29答案：D
解析：事故一般分为以下等级:
（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同） ，或者1亿元以上直接经济损失的事故。
（2）重大事故，是指造成10人以上30以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
30答案：C
解析：经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6月以上不满1年的，按 1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
31答案：A
解析：B选项，没有约定报酬支付期限的，定作人可以和承揽人协商；C选项，对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；D选项，因定作人提供的图纸不符合导致损失的，由定作人承担责任。
32答案：C
解析：A：货运合同是双务合同B：货运合同是诺成合同
D：货运合同的标的是运输行为
33答案：D
解析：对超过三个月不能开工的建设用地进行绿化，属于建设单位义务
34答案：C
解析：当事人一方依法主张解除合同的（无需对方同意）， 应当通知对方。合同自通知到达时解除。
35答案：B
解析：国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止生产、销售、使用黏土砖。施工现场 500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上
36答案：B
解析：A选项：安全生产许可证的有效期为3年C选项：安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前3个月办理延期手续
D选项：施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意， 不再审查。
37答案：C
解析：A.施工现场喷洒路面尽量不使用市政自来水B.现场机具冲洗用水应当设立循环用水装置D.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理
38答案：B
解析：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
39答案：D
解析：地役权自合同生效时设立的
40答案：D
解析：A选项工伤保险是强制性险种，意外伤害保险不是。B选项意外伤害保险被保险人是危险作业人员，工伤保险被保险人是从业人员。C选项意外伤害保险保险期间都是从开工到竣工。
41答案：A
解析：B：应当一词有误。国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准。C：制定团体标准不包括准备、征求意见、送审和报批四个阶段D：团体标准对本团体成员鼓励适用
42答案：C
解析：A选项，质量检测业务由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。B选项，质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。D选项，检测机构不得与该项目施工单位、设计单位、监理单位有利害或隶属关系
43答案：C
解析：施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
44答案：D
解析：建设单位应当向施工单位提供准确的地下管线资料
45答案：A
解析：监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 。
46答案：A
解析：竣工验收必须具备下列条件：
一是完成建设工程设计和合同约定的各项内容；二是有完整的技术档案和施工管理资料；
三是有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告；
四是有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；五是有施工单位签署的工程保修书。
47答案：C
解析：A选项，错在“均应当”承担责任。
B选项，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业负责维修，由责任方承担责任。
D选项，建设工程质量保证金在缺陷责任期满后返还
48答案：C
解析：A选项：不是“自行”终结。B选项：和解协议不具有强制执行力。D选项：和解还可以与调解结合
49答案：A
解析：B选项：优良信用信息的公布期限一般为3年。C选项 ：不良信用信息公布期限一般为6个月至3年。D选项：对整改实效的单位，信息发布部门可以缩短公布时间
50答案：B
解析：本题考查的是第二审程序。判决的，判决书送达之日起15日内，从送达之日开始算起。原告的上诉期间是4月21日，被告的上诉期间是4月26日。没有提出上诉，判决书即生效
51答案：D
解析：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
52答案：C
解析：选项A，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系；选项B，仲裁以不公开审理为原则；选项D，仲裁裁决不能上诉。
53答案：B
解析：A选项，对有关部门的调解不适用行政诉讼C选项，公务人员的行政处分不适用行政诉讼D选项，关于资质证书颁发的条件不适用诉讼时效
54答案：A
解析：投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充修改或者撤回已提交的投标文件
55答案：B
解析：A选项，技术复杂的项目，招标人可以委托招标代理机构办理招标事宜；C选项，招标人可以在投标截止日期15日前，对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改；D选项，招标人可以设定标底
56答案：A
解析：BC选项，不属于债权。D属于无因管理
57答案：C
解析：A选项，一审程序包括普通程序和简易程序B选项，起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外D选项，提交起诉状时不必提交全部证据
58答案：C
解析：A选项当事人可以委托1-2名诉讼代理人；B选项可以被委托为诉讼代理人：（1）律师、基层法律服务工作者；
（2）当事人的近亲属或工作人员；
（3）当事人所在社区、 单位以及有关社会团体推荐的公民。D选项，授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权。
59答案：C
解析：在诉讼时效期间的最后6个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：
（1）不可抗力
（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权
（3）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人
（4）权利人被义务人或者其他人控制
（5）其他导致权利人不能行使请求权的障碍
60答案：C
解析：A选项：委托代理授权可以采用书面形式
B选项：委托书委托不明的，被代理和代理人承担连带责任
D选项：代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，代理人和被代理人承担连带责任
61答案：C
解析：A：选项物权包括所有权、用益物权和担保物权
B：选项用益物权包括对他人所有的财产享有占有、使用和收益的权利D：物权保护方式，可以合并适用
62答案：C
解析：A选项，不是“必须” B选项，不是”仅”
D选项，建筑工程一切险的被保险人可以包括业主聘用的技术顾问
63答案：C
解析：A选项，企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变更的，需要办理资质证书变更手续B选项，国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当向省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门提出变更申请D选项，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时，应当重新核定建筑业企业资质
64答案：B
解析：A选项，建设工程经竣工验收合格的，以验收合格之日为竣工日期
C选项，建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以验收合格之日为竣工日期D选项，建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人占有日为竣工日期
65答案：D
解析：A选项，建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同约定进行工程款结算
B选项，建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，承包人无权参照合同关于工程价款的约定折价补偿C选项，建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用由承包人承担
66答案：B
解析：A选项，强制性国家标准应当由国务院发布
C选项，地方不能制定强制性标准D选项，对标准进行复审的周期一般不得超过5年
67答案：C
解析：10000*20%+2000*20%=2400
68答案：D
解析：ABC均属于执行终结
69答案：C
解析：A选项：借款的利息不可以预先在本金中扣除。B选项：对支付利息的期限没有约定的，可以补充，补充不一致的，可以按照合同有关条款或者交易习惯。D选项：借款人提前返还借款的，应当按照实际借款的期间支付利息。
70答案：B
解析：A选项企业负责人每月带班检查时间不少于其工作日的25%；C选项项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的80%；D选项项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向建设单位请假并经批准
71答案：A,B,C
解析：企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：
（一）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;
（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的;
（三）未取得施工许可证擅自施工的;
（四）将承包的工程转包或违法分包的;
（五）违反国家工程建设强制性标准的;
（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;
（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;
（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;
（九）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;
（十）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;
（十一）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;
（十二）其它违反法律、法规的行为。
72答案：B,C
解析：项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。
73答案：B,D
解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：
（1）不具有完全民事行为能力的；
（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；
（3）未达到注册建造师继续教育要求的；
（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；
（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；
（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；
（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；
（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；
（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；
（10）年龄超过65周岁的；
（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。
74答案：A,B,C
解析：应判定为重大事故隐患：
(1)建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；
(2)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作;
(3)建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；
(4)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对"超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围"的专项施工方案进行论证。
75答案：B,C,E
解析：A：是有效标。D：不需要项目负责人签字
76答案：D,E
解析：债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:
(1)建筑物和其他土地附着物；
(2)建设用地使用权;
(3)海域使用权;
(4)生产设备、原材料、半成品 、产品;
(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;
(6) 交通运输工具;
(7)法律 、行政法规未禁止抵押的其他财产。 抵押人可以将上述所列财产一并抵押 。对于以上第(1) 项至第(3) 项规定的财产或者第(5)项规定的正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。
77答案：D,E
解析：发包人解除施工合同：承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
78答案：A,C,E
解析：《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，用人单位应对未成年工定期进行健康检查。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下，国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。
79答案：A,C,E
解析：招标人可以不退还投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；（2）中标未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。
80答案：B,C,E
解析：（1）建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。
（2）在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
（3）按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
81答案：A,C
解析：承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金。
82答案：A,C
解析：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典的规定，认定无效:
(1)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;
(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典规定，认定无效。
83答案：C,D
解析：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入;
（3）设置安全生产管理机构，按国家有关规定配备专职安全生产管理人员;
（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;
（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;
（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全主产教育培训并考核合格;
（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;
（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;
（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;
（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;
（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员， 配备必要的应急救援器材、设备
84答案：B,C
解析：A错误，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作；D错误，用工单位不得再将被派遣劳动者派遣到其他用工单位；E错误，被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。
85答案：C,D
解析：对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门 申请行政复议
86答案：B,E
解析：A选项，属于可撤销合同；C选项，乙施工企业有权自知道设备为国产之日起 1 年内主张撤销该合同；D选项，该买卖合同被法院撤销后，则该合同自成立之日起没有法律约束力
87答案：A,C,E
解析：建设工程的最低保修期限为:
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程， 为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
88答案：A,C
解析：免征税的：
（1）捕捞、养殖渔船
（2）军队、武装警察部队专用的车船；
（3）警用车船；
（4）悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶；
（5）依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船
89答案：A,E
解析：仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。
90答案：B,C,E
解析：A选项，下列劳动合同无效或者部分无效：
（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;
（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；
（3）违反法律、行政法规强制性规定的。D选项试用期工资不能低于当地最低工资标准。
91答案：C,E
解析：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，下列属于出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的有：
1.属国家明令淘汰或者禁止使用的；
2.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
3.经检验达不到安全技术标准规定的
92答案：A,B,E
解析：起诉必须符合下列条件 ：
(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
(2)有明确的被告;
(3)有具体的诉讼请求、事实、理由;
(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
93答案：C,E
解析：A选项，土地所有权属于所有权 ；BD选项，属于用益物权
94答案：A,B,C,E
解析：D选项行政法规法律效力仅次于宪法和法律
95答案：A,B,C
解析：仲裁协议的法定内容应当包括：
1）请求仲裁的意思表示；
2）仲裁事项
3）选定的仲裁委员会
96答案：A,E
解析：存在下列情形之一的，属于违法分包：
（1）承包单位将其承包的工程分包给个人的；
（2）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；
（3）施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；
（4）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；
（5）专业作业承包人将其承包的劳务作业再分包的。
97答案：B,C,E
解析：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况。
98答案：C,D
解析：A：申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请B：申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议E：经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，可以在收到行政复议决定书之日起15日内起诉
99答案：B,C,E
解析：A选项，不属于串通投标的情形。D属于招标人排斥、限制投标人。
100答案：A,C,D
解析：用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项 ，不影响劳动合同的履行。
课程简章方案
京疆援培网校一级建造师考试辅导网络课程携手资深专家名师团队精心打造，针对不同阶段不同需求的考生设计了多种课程教学方案，考生可根据自身学习需求选择适合自己的课程，课程方案具体如下：
扫码二维码登录京疆援培网校一级建造师课程频道
