2023年一级建造师考试《建设工程项目管理》易错易考题：第六章建设工程合同与合同管理试题
京疆援培一级建造师考试培训教研组在总结历年考试真题的基础上对2023年度考试重要考点易考易错的试题进行了系统整理，小编在这里跟广大考生分享2023年一级建造师考试《建设工程项目管理》第六章<建设工程合同与合同管理>的易考易错试题内容，以供考生备考学习之用。
一级建造师《建设工程项目管理》易错易考题
第六章 建设工程合同与合同管理
第一节 建设工程施工招标与投标
一、单项选择题
1.下列各种情形中，经批准可以采用邀请招标的是（）。
A.项目技术不复杂的
B.公开招标的费用与项目价值相比不值得的
C.虽然涉及国家安全，但适宜招标的
D.投资额特别大的
2.建设工程招标投标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止时间之前，关于投标文件处理的说法，正确的是()。
A.投标人可以替换已提交的投标文件
B.投标人可以补充或修改已提交的投标文件
C.投标人撤销投标文件的，其投标保证金将被没收
D.投标文件在该期间送达的，也应视为有效
3.根据《招标投标法实施条例》（国务院令 613 号），投标有效期从（）起计算。
A.提交投标文件的截止之日
B.提交投标文件开始之日
C.购买招标文件的截止之日
D.招标文件规定开标之日
4.关于招标信息发布的说法，错误的是()。
A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期至少 15 日前发出
B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 日
C.招标人或其委托的招标代理机构应至少在 2 家指定的媒介发布招标公告
D.招标人或其委托的招标代理机构在 2 个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同
5.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）d 之前书面通知。
A.7
B.15
C.14
D.21
6.根据《招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是()。
A.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名
B.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
D.限定或者指定特定的品牌
7.关于招标信息发布的说法，正确的是()。
A.投资 1000 万的工程施工招标可以采用不公开的方式发布信息
B.招标公告只能在中国招标投标公共服务平台发布
C.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 天
D.投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还
8.关于建设工程合同订立程序的说法，正确的是()。
A.招标人通过媒体发布招标公告，称为承诺
B.招标人向符合条件的投标人发出招标文件，称为要约邀请
C.投标人向招标人提交投标文件，称为承诺
D.招标人向中标人发出中标通知书，称为要约邀请
二、多项选择题
1.根据《招标投标法实施条例》,经过审批部门批准可以采用邀请招标方式进行招标的有()。
A.涉及国家安全而不适宜招标的项目
B.施工企业自建自用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的项目
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目
E.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
2.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,招标人以不合理条件限制、排斥投标人的行为有()。
A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息
B.就同一招标项目对投标人采取不同的资格审查标准
C.招标项目要求投标人企业为中外合资企业
D.招标项目指定特定的专利作为中标条件
E.依照招标项目的总体特点设定专门的技术条件
3.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（）。
A.招标人已经依法成立
B.初步设计应当履行审批手续的，已经批准
C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准
D.招标人已经委托了招标代理单位
E.相应的资金必须全部到位
4.建设工程项目评标过程中，初步评审包括()。
A.投标资格审查
B.计价方式
C.组织结构
D.优惠条件
E.投标担保的有效性
5.工程施工项目招标信息发布时，下列说法正确的有()。
A.依法必须招标项目的招标公告，应当包括投标资格能力要求的内容
B.招标文件售出后不予退还
C.拟发布的招标公告必须由招标人的主要负责人签字人应至少在两家指定的媒介发布招标公告
D.招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用
E.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 日
答案与解析
一、单项选择题
1.【答案】B
【解析】对于有些特殊项目，采用邀请招标方式确实更加有利。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第八条，固有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标
（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
2.【答案】C
【解析】本题考查的是正式投标。选项 A,正确的表述应为“在该期间，投标人不能替换已提交的投标文件”。选项 B, 正确的表述应为“在该期间，投标人不能补充或修改已提交的投标文件”。选项 D, 正确的表述应为“投标文件在该期间送达的，应被视为无效投标”。
3.【答案】A
【解析】投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。招标人所规定的投标截止日就是提交标书最后的期限。投标人在投标截止日之前所提交的投标是有效的，超过该日期之后就会被视为无效投标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收。因此 A 正确。
4.【答案】C
【解析】(1)时限：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前发出。A 正确；招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 日。B 正确；依法必须招标项目的招标公告和公示信息除在发布媒介发布外，招标人或其招标代理机构也可以同步在其他媒介公开，并确保内容一致。其他媒介可以依法全文转载依法必须招标项目的招标公告和公示信息，但不得改变其内容，同时必须注明信息来源。D 正确。
5.【答案】B
【解析】对招标文件的修正，必须在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15d 前发出。
6.【答案】A
【解析】招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：
(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
7.【答案】C
【解析】自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 日。
8.【答案】B
【解析】招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。
二、多项选择题
1.【答案】CE
【解析】本题考查的是招标方式的确定。有下列情形之一的，可以采用邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
2.【答案】ABCD
【解析】本题考查的是资格预审。属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形：(1)提供有差别的项目信息；(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必须招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)采取不同的资格审查或者评标标准；(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须招标的项目非法限定所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
3.【答案】ABC
【解析】建设工程施工招标应该具备的条件包括以下几项：招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；招标范围，招标方式和招标组织形式等应该履行核准手续的，已经核准；有相应的资金或资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。
4.【答案】AE
【解析】初步评审主要是进行符合性审查，即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。审查内容包括投标资格审查、投标文件完整性审查、投标担保的有效性、与招标文件是否有显著的差异和保留等。
5.【答案】ABE
【解析】本题考查的是招标信息的发布与修正。选项 C,正确的表述应为“拟发布的招标公告和公示信息文本应当由招标人或招标代理机构盖章，并由主要负责人或其授权的项目负责人签名”。选项 D, 正确的表述应为“对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收押金”。
第二节 建设工程合同的内容
一、单项选择题
1.根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是()。
A.规范标准
B.协议书
C.中标通知书
D.设计文件
2.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF—2003—0213，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（）。
A.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
B.在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系
C.分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师
D.当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令
3.关于施工合同条款中发包人责任和义务的说法，错误的是()。
A.发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底
B.因承包人原因造成道路或交通设施损坏的，发包人负责修复并承担由此增加的费用
C.发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求对施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品采取妥善的保护措施，由此增加的费用和(或) 延误的工期由发包人承担
D.除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
4.承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，经检查证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付合理的利润。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.劳务分包人
5.在施工过程中，工程师发现曾检验“合格”的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应()。
A.由承包人承担费用，工期不予顺延
B.由发包人承担费用，工期给予顺延
C.由承包人承担费用，工期给予顺延
D.由发包人承担费用，工期不予顺延
6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201，招标发包的工程以投标截止日前（）d 的日期为基准日期。
A.7
B.14
C.91
D.28
7.建筑材料采购合同中，凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，交货期限一般以()的日期为准。
A.需方收货戳记
B.承运单位送达交货地点
C.承运单位签发
D.供方向承运单位提出申请
8.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF－2013－0201，发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款（）d 前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。
A.7
B.14
C.28
D.42
二、多项选择题
1.下列有关《建设工程施工合同(示范文本)》中有关质量控制条款的表述正确的有()。
A.缺陷责任期最长期限不超过 36 个月
B.发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算
C.工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限
D.除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 24 小时书面通知监理人检查
E.监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期相应顺延
2.某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说法，正确的有()。
A.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责
B.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令
C.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查
D.丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系
E.丙公司应自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查
3.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF—2003—0214，需由劳务分包人承担的保险费用有（）。
A.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产
B.运至施工现场用于施工的材料和待安装设备
C.承包人提供给劳务人员使用的机械设备
D.从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害
E.施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备
4.在建设工程监理合同中，属于监理工作内容的有()。
A.检查施工承包人的试验室
B.审查工程施工组织设计和技术方案
C.选择工程总承包人
D.审核施工分包人资质条件
E.审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令
5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同文本主要由（）组成。
A.通用合同条款
B.合同协议书
C.标准和技术规范
D.专用合同条款
E.中标通知书
答案与解析
一、单项选择题
1.【答案】B
【解析】通用条款规定的优先顺序：(1)合同协议书。(2)中标通知书（如果有）。(3)投标函及其附录（如果有）。(4)专用合同条款及其附件。(5)通用合同条款。(6)技术标准和要求。(7)图纸。(8)已标价工程量清单或预算书。(9)其他合同文件。
2.【答案】A
【解析】分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。所以 A 正确。
3.【答案】B
【解析】因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
4.【答案】B
【解析】经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.【答案】A
【解析】本题考查质量控制的主要条款和内容。对于不合格工程的处理，因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
6.【答案】D
【解析】本题考核的是基准日期的确定。招标发包的工程以投标截止日前 28d 的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28d 的日期为基准日期。
7.【答案】C
【解析】凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。
8.【答案】A
【解析】本题考核的是预付款担保。发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7d 前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
二、多项选择题
1.【答案】BC
【解析】本题考查的是施工承包合同的内容。选项 A,正确的表述应为“缺陷责任期最长期限不超过 24 个月”。选项 D, 正确的表述应为“除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查”。选项 E, 正确的表述应为“监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延”。
2.【答案】BCDE
【解析】劳务分包人的主要义务对劳务分包合同条款中规定的劳务分包人的主要义务归纳如下：A 不是向发包人负责，而是向承包人负责。
3.【答案】ADE
【解析】劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
4.【答案】ABDE
【解析】除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：(1)收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；(2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；(3)参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；(4)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；(7)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；(8)检查施工承包人的试验室；(9)审核施工分包人资质条件；(10)查验施工承包人的施工测量放线成果；(11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；(14)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；(15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；(17)验收隐蔽工程、分部分项工程；(18)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告：(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
5.【答案】ABD
【解析】各种施工合同示范文本一般都由以下 3 部分组成：1、协议书。2、通用条款。3、专用条款。
第三节 合同计价方式
一、单项选择题
1.关于固定总价合同适用性的说法，错误的是（）。
A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理
B.工程结构和技术简单，风险小
C.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确
D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款
2.某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单
价计算结果不一致。下列行为中，属于业主权力的是()。
A.业主有权力先作修改再评标，以总价作为最终报价结果
B.业主有权力先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果
C.业主没有权力先作修改再评标，可以宣布该投标人废标
D.业主没有权力先作修改再评标，可以请该投标人再报价
3.采用成本加酬金合同，风险主要由（）承担。
A.承包人
B.监理方
C.业主
D.分包人
4.当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用()。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.变动总价合同
D.成本加酬金合同
5.某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的()。
A.成本加固定费用合同
B.成本加固定比例费用合同
C.成本加奖金合同
D.最大成本加费用合同
6.采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据()计算确定的。
A.发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价
B.发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价
C.实际完成并经工程师计量的工程量及承包人所填报的单价
D.实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价
7.关于成本加酬金合同的说法，正确的是()。
A.成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整
B.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期
C.当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同
D.当实行风险型 CM 模式时，适宜采用最大成本加费用合同
8.关于合同计价方式的说法，正确的是()。
A.在固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商来说不存在任何风险
B.当采用变动单价合同时，由于对各种影响因素的变化要进行调整，故承包商的风险就相对较大
C.固定单价合同适用于工期较长、工程量变化幅度较大的项目
D.采用单价合同对业主的不足之处是，业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量，需要在施工过程中花费不少精力，协调工作量大
二、多项选择题
1.建设工程施工承包合同的计价方式主要有（）。
A.单位合同
B.目标合同
C.总价合同
D.单价合同
E.成本补偿合同
2.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有()。
A.可以通过分段施工缩短施工工期
B.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足
C.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间
D.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险
E.可以较深入介入和控制工程施工和管理
3.采用固定总价合同时，承包商承担的工作量风险有()。
A.工程变更
B.工程范围不确定
C.报价计算错误
D.物价和人工费上涨
E.工程量计算错误
4.对建设周期一年半以上的工程项目，采用变动总价合同时，应考虑引起价格变化的因素有()。
A.材料费的上涨
B.人工工资的上涨
C.银行利率的调整
D.国家政策改变引起的工程费用上涨
E.运输费、燃料费、电力等价格的变化
答案与解析
一、单项选择题
1.【答案】D
【解析】固定总价合同适用于以下情况：
1.工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；
2.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；
3.工程结构和技术简单，风险小；
4.投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。所以 D 正确。
2.【答案】B
【解析】对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。
3.【答案】C
【解析】采用这种合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。
4.【答案】D
【解析】当实行施工总承包管理模式或 CM 模式时，业主与施工总承包管理单位或 CM 单位的合同一般采用成本加酬金合同。
5.【答案】C
【解析】成本加奖金合同，在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用这种形式。
6.【答案】C
【解析】实际工程的支付将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。
7.【答案】D
【解析】成本加酬金合同的含义：采用这种合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。
8.【答案】D
【解析】采用单价合同对业主的不足之处是，业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量，需要在施工过程中花费不少精力，协调工作量大。
二、多项选择题
1.【答案】CDE
【解析】本题考查的是合同计价方式。建设工程施工承包合同的计价方式主要有三种，即总价合同、单价合同和成本补偿合同。而工程咨询服务的计价则完全不同于施工。
2.【答案】ABE
【解析】对业主而言，这种合同形式也有一定优点，如：(1)可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工；(2)可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷；(3)可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；(4)业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理；(5)也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。
3.【答案】ABE
【解析】本题考查的是总价合同。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。
4.【答案】ABDE
【解析】对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑下列因素引起的价格变化问题：(1)劳务工资以及材料费用的上涨。(2)其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化。(3)外汇汇率的不稳定。(4)国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨。
第四节 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保
一、单项选择题
1.施工承包合同履约担保的有效期始于()之日。
A.投标截止
B.发出中标通知书
C.施工承包合同签订
D.工程开工
2.根据《招标投标法实施条例》，对某 3000 万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（）万元人民币。
A.50
B.70
C.100
D.120
3.预付款担保的主要作用是()。
A.促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益
B.确保工程费用及时支付到位
C.保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额
D.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失
4.债务人或者第三人将其质押物移交债权人占有，将该物作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该物折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿的方式属于（）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
5.下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是()。
A.投标担保
B.履约担保
C.预付款担保
D.支付担保
6.支付担保的形式通常有（）。
A.现金支票、银行保函、担保公司担保
B.银行保函、履约保证金、担保公司担保
C.银行汇票、履约保证金、保险公司担保
D.不可撤销信用证、银行保函、履约保证金
7.按照我国保险制度，建安工程一切险()。
A.由承包人投保
B.包含执业责任险
C.包含人身意外伤害险
D.投保人应以双方名义共同投保
8.支付担保的额度一般为工程合同总额的（）。
A.0%~25%
B.20%~25%
C.20%~35%
D.15%~20%
二、多项选择题
1.下列属于合同信用风险的是()。
A.业主拖欠工程款
B.承包商非法转包
C.工程变更
D.物价上涨
E.偷工减料
2.支付担保通常采用的担保形式包括()。
A.银行保函
B.履约保证金
C.担保公司担保
D.银行汇票
E.现金支票
3.承包人设备保险的范围包括（）。
A.承包人运抵施工现场的施工机具
B.发包人运抵施工现场的施工机具
C.承包人运抵施工现场准备用于永久工程的材料
D.承包人运抵施工现场准备用于永久工程的设备
E.发包人运抵施工现场准备用于永久工程的设备
4.关于预付款担保的说法，正确的有()。
A.预付款担保不可由担保公司提供保证担保或采取抵押等形式，只能采取银行保函这种形式
B.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款
C.承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意预付款担保的银行保函减值的文件，并送交银行确认
D.预付款担保金额与发包人的预付款是等值的
E.预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款之前，为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保
5.按合同的不同阶段进行划分，可以将合同风险分为（）。
A.合同工程风险
B.合同订立风险
C.合同履约风险
D.合同信用风险
E.工程合同风险
答案与解析
一、单项选择题
1.【答案】D
【解析】履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。
2.【答案】A
【解析】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的 2%，但最高不得超过 80 万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。
根据《招标投标法实施条例》（国务院令第 613 号）规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的2%，最多不超过10万元人民币。国际上常见的投标担保的保证金数额为2%~5%。
故此题投标保证金限额为 3000×2%=60 万。故此题只有 50 万符合要求。所以 A 正确。
3.【答案】C
【解析】本题考查的是预付款担保和支付担保。预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿。
4.【答案】C
【解析】本题考查的是质押。质押是指债务人或者第三人将其质押物移交债权人占有，将该物作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该物折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿。
5.【答案】D
【解析】支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。工程款支付担保的作用在于，通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，确保工程费用及时支付到位；一旦业主违约，付款担保人将代为履约。
6.【答案】B
【解析】本题考查的是支付担保。支付担保的形式有银行保函、履约保证金、担保公司担保三种形式。
7.【答案】D
【解析】按照我国保险制度，工程险包括建筑工程一切险、安装工程一切险两类。在施工过程中，如果发生保险责任事件使工程本体受到损害，已支付进度款部分的工程属于项目法人的财产，尚未获得支付但已完成部分的工程属于承包人的财产，因此要求投保人办理保险时应以双方名义共同投保。
8.【答案】B
【解析】本题考查的是支付担保。支付担保的额度为工程合同总额的 20%~25%。
二、多项选择题
1.【答案】ABE
【解析】本题考查的是施工合同风险管理。CD 属于合同工程风险，客观原因和非主观故意导致的。
2.【答案】ABC
【解析】支付担保通常采用的担保形式包括：银行保函、履约保证金、担保公司担保。
3.【答案】ACD
【解析】承包人设备保险的范围包括承包人运抵施工现场的施工机具和准备用于永久工程的材料及设备。
4.【答案】CDE
【解析】(1)银行保函：预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意此保函减值的文件，并送交银行确认。CD 项正确，B 项错误；1. 预付款担保的含义：预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款之前，为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保。E 项正确；(2)发包人与承包人约定的其他形式：预付款担保也可由担保公司提供保证担保，或采取抵押等担保形式。A 项错误。
5.【答案】BC
【解析】按合同的不同阶段进行划分，可以将合同风险分为合同订立风险和合同履约风险。
第五节 建设工程施工合同实施
一、单项选择题
1.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),不属于工程变更范围的是()。
A.改变工程的基线、标高、位置和尺寸
B.将自行施工的项目分包给专业分包商施工
C.增减合同中约定的工程量
D.改变工程的时间安排或实施顺序
2.某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督管理的第一责任主体是（）。
A.建设行政主管部门
B.施工总承包单位
C.幕墙设计单位
D.建设单位
3.关于施工合同跟踪的说法，错误的是()。
A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查
B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比
C.可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比
D.合同跟踪的内容包括业主是否及时给予了指令、答复等
4.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9 号），不良行为记录信息公布期限一般为（）。
A.6 个月~3 年
B.1 年~3 年
C.3 个月~3 年
D.3 年以上
5.下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是()。
A.增加资金投入
B.变更技术方案
C.增加人员投入
D.变更合同条款
二、多项选择题
1.根据工程实施的实际情况，可以提出工程变更的单位有（）。
A.供货商
B.承包商
C.业主方
D.设计方
E.质监站
2.施工合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象包括()等。
A.业主的工作
B.工程师的工作
C.设计人的工作
D.承包人的任务
E.工程分包人的工作
3.关于对施工分包单位进行管理的说法，正确的有（）。
A.对业主指定分包单位进行管理的第一责任主体是业主
B.总承包单位要积极为分包工程的施工创造条件，协调好各分包单位之间的关系
C.分包单位的选择要符合资质类别和等级的有关规定，并经业主和监理机构的认可
D.分包工程在分包人自检合格的基础上可以直接提请业主或监理工程师验收
E.总承包单位建立工地例会制度，及时处理分包单位施工过程中出现的问题
4.在施工合同分析中，发包人的合同责任有()。
A.及时提供设计资料、图纸、施工场地等
B.施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件
C.按合同规定及时支付工程款
D.对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分
E.及时作出承包人履行合同所必须的决策
5.下列工程变更情况中，应由业主承担责任的有()。
A.不可抗力导致的设计修改
B.环境变化导致的设计修改
C.原设计错误导致的设计修改
D.政府部门要求导致的设计修改
E.施工方案出现错误导致的设计修改
答案与解析
一、单项选择题
1.【答案】B
【解析】本题考查的是工程变更管理。根据我国施工合同示范文本规定，工程变更除包括ACD 外，还包括：(1)增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；(2)取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。
2.【答案】B
【解析】本题考查的是对施工分包单位进行管理的责任主体。对施工分包单位进行管理的第一责任主体是施工总承包单位或施工总承包管理单位。
3.【答案】C
【解析】可以将工程施工任务分解交由不同的工程小组或发包给专业分包完成，工程承包人必须对这些工程小组或分包人及其所负责的工程进行跟踪检查、协调关系，提出意见、建议或警告，保证工程总体质量和进度。
4.【答案】A
【解析】诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后 7 日内，公布期限一般为 6 个月~3 年，良好行为记录信息公布期限一般为 3 年，法律、法规另有规定的从其规定。所以 A 正确。
5.【答案】C
【解析】组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。
二、多项选择题
1.【答案】BCD
【解析】根据工程实施的实际情况、承包商、业主方、设计方都可以根据需要提出工程变更因此 B、C、D 正确。
2.【答案】ABDE
【解析】合同跟踪的对象：1.承包人的任务 2.工程小组或分包人的工程和工作 3.业主和其委托的工程师的工作。
3.【答案】BCE
【解析】无论是业主指定的分包单位还是施工总承包或者施工总承包管理单位选定的分包单位，对分包单位进行管理的第一责任主体都是施工总承包单位或者施工总承包管理单位，选项 A 错；分包工程应该在承包人和分包人自检合格的基础上提交业主方检查和验收，选项 D错。因此 B、C、E 正确。
4.【答案】ACDE
【解析】发包人的责任(1)业主雇用工程师并委托其在授权范围内履行业主的部分合同责任；(2)业主和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分，对这方面的争执作出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调事务造成的损失。(3)及时作出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令、履行各种批准手续、作出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等。(4)提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工现场、道路等。(5)按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。
5.【答案】ABCD
【解析】由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由业主承担责任。
第六节 建设工程索赔
一、单项选择题
1.在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（）。
A.工程扣款
B.工程延期
C.工程变更
D.逾期支付
2.当发生索赔事件时，对于承包商自有的设备，其费用索赔通常按照()进行计算。
A.台班费
B.设备使用费
C.台班折旧费
D.进出场费用
3.对于承包人向发包人的索赔，一般的索赔程序包括：①承包商提出索赔意向通知；②索赔文件的提交；③索赔资料准备；④工程师对索赔文件的审核；⑤发包人审查等，其正确的顺序是（）。
A.①-③-②-④-⑤
B.①-②-③-④-⑤
C.①-④-②-③-⑤
D.①-③-②-⑤-④
4.下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是()。
A.由于完成额外工作增加的机械使用费
B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费
C.承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费
D.业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费
5.按照索赔事件的性质，因货币贬值、汇率变化、物价变化等原因引起的索赔属于（）。
A.不可预见的外部条件索赔
B.不可抗力事件引起的索赔
C.不可预见的外部障碍索赔
D.其他索赔
6.某土方工程合同约定，合同工期为 60 天，工程量增减超过 15%时，承包商可提出变更。实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量由 3200m²增加到 4800m², 则承包商可索赔工期()天。
A.0
B.16.5
C.21
D.30
7.通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入、缩短工期，承包人据此提出的索赔称为（）。
A.工程变更索赔
B.发包人违约索赔
C.工程加速索赔
D.不可预见条件索赔
8.某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工 10 天，该机械市场租赁费为 1200 元/天，进出场费 2000 元，台班费 400 元/台班，其中台班折旧费 160 元/台班；计划每天工作1 台班，共使用 40 天，则承包人索赔成立的费用是()元。
A.4000
B.1600
C.12000
D.12500
二、多项选择题
1.工程项目施工过程中发生索赔事项，其索赔费用的计算方法有（）等。
A.实际费用法
B.总费用法
C.利润补偿法
D.综合单价法
E.修正的总费用法
2.施工现场当地流行传染病期间，依据当地政府部门的规定施工被迫 70 天暂停，则按照施工合同对索赔程序的规定，承包人应()。
A.承包人必须在发出索赔意向通知后的 28 天内或经过工程师同意的其他合理时间内向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料
B.索赔工作程序的第一步是发出索赔意向通知
C.承包人则应按工程师要求的合理间隔(一般为 28 天),提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的 28 天内提交一份最终索赔报告
D.索赔通知发出后每隔 28 天持续提交索赔通知
E.在正式复工后提交总损失要求的索赔报告
3.按照索赔目的和要求划分，索赔可以分为（）。
A.工期索赔
B.工程加速索赔
C.工程变更索赔
D.费用索赔
E.不可抗力事件引起的索赔
4.在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费有()。
A.非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用
B.因政策调整导致材料价格上涨的费用
C.因质量原因使工程返工所增加的材料费
D.因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用
E.由业主原因造成的材料损耗费
答案与解析
一、单项选择题
1.【答案】D
【解析】承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后 28 天内支付工程竣工结算价款，在发包人不拖延工程价款的情况下无正当理由不按时支付，从第 29 天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。在索赔款额的计算中，经常包括利息。利息的索赔通常发生于下列情况：拖期付款的利息；错误扣款的利息。至于具体利率应是多少，在实践中可采用不同的标准。
2.【答案】C
【解析】本题考查的是索赔费用的计算。对于施工机具使用费窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。
3.【答案】A
【解析】一般的索赔程序：承包商提出索赔意向通知、索赔资料的准备、索赔文件的提交、工程师对索赔文件的审核、发包人审查等。
4.【答案】C
【解析】承包商向业主提出的关于材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
5.【答案】D
【解析】按照索赔事件的性质分类：
1.工程延期索赔；
2.工程加速索赔；
3.工程变更索赔；
4.工程终止索赔；
5.不可预见的外部障碍或条件索赔；
6.不可抗力事件引起的索赔；
7.其他索赔，如货币贬值、汇率变化、物价变化、政策法令变化等原因引起的索赔。故选 D 项。
6.【答案】C
【解析】工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=60×(4800-3200×115%)/3200=21 天。
7.【答案】C
【解析】本题考查的是索赔的分类。工程加速索赔，通常是由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔；承包人指令分包人加快进度，分包人也可以向承包人提出索赔。
8.【答案】B
【解析】本题考查的是索赔费用的组成。计算施工机具使用费时，对于承包人自有设备， 一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，所以索赔成立的费用是 160×10=1600 元。
二、多项选择题
1.【答案】ABE
【解析】索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。
2.【答案】ABC
【解析】提出索赔的一方应该在合同规定的时限内向对方提交在式的书面索赔文件。承包人必须在发出索赔意向通知后的 28 天内或经过工程师同意的其他合理时间内向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料。如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人则应按工程师要求的合理间隔(一般为 28 天),提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的 28 天内提交一份最终索赔报告。否则将失去就该事件请求补偿的索赔权利。
3.【答案】AD
【解析】本题考核的是索赔的分类。按照索赔目的和要求划分。索赔可以分为工期索赔和费用索赔。
4.【答案】ABE
【解析】材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；向于客观原因导致材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
第七节 国际建设工程施工承包合同
一、单项选择题
1.与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议的特点是（）
A.效率高
B.费用高
C.周期长
D.公平性
2.国际工程承包合同的争议解决应该首选()方式。
A.协商
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
3.关于 DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是()。
A.DAB 的成员一般是工程技术和管理方面的专家
B.DAB 提出的裁决具有终局性
C.特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致
D.DAB 由合同一方当事人聘请
4.FIDIC 系列合同条件中，发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程应常用()。
A.施工合同条件
B.永久设备和设计一建造合同条件
C.EPC 交钥匙项目合同条件
D.简明合同格式
5.美国建造师学会 (AIA)合同文件中，A 系列的合同类型主要适用于()。
A.业主与建筑师之间
B.建筑师与咨询机构之间
C.业主与承包人之间
D.国际工程项目
6.FIDIC 合同条件中的“新黄皮书”适用于()。
A.发包人设计的房屋建筑工程
B.私营的房屋建筑工程
C.承包商做绝大部分设计的工程项目
D.交钥匙项目
7.关于 FIDIC《施工合同条件》的说法，正确的是()。
A.合同计价方式采用单价合同，但也有些子项采用包干单价
B.由业主或业主代表管理合同
C.“新红皮书”的应用范围比原“红皮书”较小
D.“新红皮书”适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目
8.关于国际工程施工承包合同争议解决的方法，正确的是()。
A.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制
B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式
C.国际工程施工承包合同争议解决的最有效方式是协商
D.DAB 合同中，DAB 提出的裁决是强制性的
二、多项选择题
1.在国际工程承包合同中，采用 DAB (争端裁决委员会)方式解决争端的优点有()。
A.DAB 委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性
B.DAB 委员可以在项目开始时就介入，了解项目管理情况及存在的问题
C.DAB 的裁决具有终局性，避免二次纠纷
D.DAB 的费用较低
E.DAB 解决纠纷的周期较短
2.关于国际工程纠纷的争端裁决委员会方式的说法，正确的有()。
A.争端裁决委员会解决纠纷的周期较短
B.争端裁决委员会的裁决具有强制性
C.争端裁决委员会的费用较低
D.争端裁决委员会必须是 3 人以上单数专家组成
E.争端裁决委员的费用业主和承包商各自承担一半
3.关于 FIDIC《施工合同条件》的说法，正确的有()。
A.合同计价方式属于单价合同，不包括任何包干价格
B.该合同主要用于发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目
C.一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整
D.由业主委派工程师管理合同
E.由业主委派的工程师监督工程进度、质量，签发支付证书、接收证书和履约证书，处理合同中的有关事项
答案与解析
一、单项选择题
1.【答案】A
【解析】与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：
（1）仲裁程序效率高，周期短，费用少。
（2）保密性，仲裁程序一般都是保密的。
（3）专业化。建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而可以更加快捷、更加公正地审理和解决合同争议。
2.【答案】A
【解析】本题考查的是施工承包合同争议的解决方式。国际工程承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。
3.【答案】A
【解析】本题考查的是施工承包合同争议的解决方式。选项 B,DAB 提出的裁决不是强制性的，不具有终局性。选项 C, 特聘争端裁决委员会，他们的任期通常在 DAB 对该争端发出其最终决定时期满。选项 D,DAB 委员是发包人和承包人共同选择的。
4.【答案】A
【解析】《施工合同条件》,该合同主要用于发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目。
5.【答案】C
【解析】本题考查的是国际常用的施工承包合同条件。AIA 文件中 A 系列，是关于业主与承包人之间的合同文件；B 系列，是关于业主与建筑师之间的合同文件；C 系列，是关于建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文件；D 系列，是建筑师行业所用的有关文件；F系列，财务管理报表；G 系列，是合同和办公管理中使用的文件和表格；INT 系列，用于国际工程项目的合同文件(为 B 系列的一部分)。
6.【答案】C
【解析】《永久设备和设计一建造合同条件》(新黄皮书),适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目，合同计价采用总价合同方式，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可随之调整。
7.【答案】A
【解析】A 选项，合同计价方式属于单价合同，但也有某些子项采用包干价格。B 选项，业主委派工程师管理合同，监督工程进度、质量，签发支付证书、接收证书和履约证书，处理合同管理中的有关事项。C 选项，“新红皮书”与原“红皮书”相对应，但其名称改变后合同的适用范围更大。D 选项，“新黄皮书”适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目。
8.【答案】C
【解析】国际工程施工承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等；在我国，仲裁实行一裁终局制，故 A 错误；DAB 提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼，故 D 错误。
二、多项选择题
1.【答案】BDE
【解析】本题考查的是施工承包合同争议的解决方式。选项 A,正确的表述应为“DAB 委员是发包人和承包人自己选择的，裁决具有公正性、中立性";选项 C,正确的表述应为“DAB 提出的裁决不是强制性的，不具有终局性”。
2.【答案】ACE
【解析】争端裁决委员会 (DAB)方式优点：(1)可以在项目开始时就介入项目；(2)较客观、公正；(3)周期短；(4)费用低；(费用一般由业主和承包商各自承担一半); (5)裁决建议易为承发包双方接受；(6)不是一裁终裁制。
3.【答案】BCDE
【解析】本题考查的是国际常用的施工承包合同条件。选项 A,正确的说法应为“合同计价方式属于单价合同，但也有某些子项采用包干价格”。
课程简章方案
京疆援培网校一级建造师考试辅导网络课程携手资深专家名师团队精心打造，针对不同阶段不同需求的考生设计了多种课程教学方案，考生可根据自身学习需求选择适合自己的课程，课程方案具体如下：
扫码二维码登录京疆援培网校一级建造师课程频道
